Договор строительного подряда
Правовая защита участников строительного рынка. Понятие, признаки и разновидности договора строительного подряда, права и обязанности сторон. Привлечение средств в форме инвестиций в строительство. Характеристика системы саморегулируемых организаций.
Рубрика | Государство и право |
Вид | контрольная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 13.10.2018 |
Размер файла | 29,1 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://allbest.ru
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Уральский государственный экономический университет»
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
по дисциплине «Гражданское право»
Тема: Договор строительного подряда
Выполнил: Ткачева Ксения Евгеньевна
Руководитель: Кузнецов В . Н.
Екатеринбург
2018 г.
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
1. Порядок заключения договора строительного подряда
1.1 Понятие, признаки и разновидности договора строительного подряда
1.2 Субъекты договора строительного подряда
1.3 Форма и существенные условия договора строительного подряда
2. Содержание договора строительного подряда
2.1 Права и обязанности сторон договора строительного подряда
2.2. Ответственность сторон в договоре строительного подряда
2.3 Сдача и приёмка результатов работ по договору строительного подряда
2.4 Гарантии качества в договоре строительного подряда
Заключение
Список использованных источников
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы контрольной работы «Договор строительного подряда» состоит в том, что в строительной сфере произошло резкое изменение источников инвестиций - от бюджетного финансирования к преобладанию внебюджетных (частных) источников. Изменение источников финансирования неизбежно влечет за собой повышенную имущественную ответственность участников правоотношений, в т. ч. за возможные риски.
Повышение имущественной ответственности и уровня рисков приводит к тому, что договор строительного подряда становится основным юридическим документом, регулирующим права и обязанности контрагентов во всех сферах инвестиционно - строительных правоотношений и от того, насколько юридически грамотно будут определены условия договора, зависит стабильность этого сегмента рынка и степень правовой защищенности его участников.
Основным гражданско-правовым актом, регулирующим отношения строительного подряда является Гражданский кодекс Российской Федерации.
Договор строительного подряда, закрепленный в параграфе 3 главы 37 части 2 Гражданского кодекса Российской Федерации является на сегодняшний день одним из наиболее распространенных видов договора подряда. Объектом исследования являются договор строительного подряда.
Предметом исследования выступают нормы гражданского законодательства Российской Федерации, регламентирующие заключение и исполнение договора строительного подряда, права и обязанности сторон и меры гражданско - правовой ответственности за неисполнение и ненадлежащее исполнение договора стро Целью контрольной работы является анализ нормативной базы гражданского права, других нормативно-правовых документов, применяемых при составлении договора строительного подряда.
Для реализации поставленной цели предполагается решение следующих задач:
- дать понятие и раскрыть признаки договора строительного подряда;
- дать характеристику сторонам договора строительного подряда;
- выделить существенные и иные условия договора строительного подряда;
- исследовать порядок и способы заключения договора строительного подряда;
- выявить особенности исполнения договора строительного подряда;
- в заключении подвести итоги по проделанной работе.
Информационная база курсовой работы включает: гражданское, предпринимательское законодательство Российской Федерации, законодательство отдельных ее субъектов, нормативно-правовые акты в сфере строительства, труды отечественных авторов, а также Интернет-ресурсы.
В соответствии с поставленной целью и задачами определена и структура контрольной работы. Она состоит из введения, двух глав, семи параграфов, заключения и списка литературы.
1. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА
1.1 Понятие, признаки и разновидности договора строительного подряда
ГК РФ определяет подряд как такой договор, по которому одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Из данного определения следует, что подряд является консенсуальным, взаимным и возмездным договором.
Двусторонними признаются договоры, при заключении которых у каждой из сторон возникают права и обязанности.
Возмездность договора строительного подряда проявляется в том, что подрядчик выполняет работу за вознаграждение, право на получение которого, у него возникает после выполнения и сдачи всей работы заказчику, кроме случаев, установленных законом или договором.
Консенсуальным считается договор, заключенный после того, как стороны достигли соглашения по всем существенным условиям договора и составили его в предусмотренной законом форме.
Различают следующие виды договора строительного подряда:
- договоры на выполнение строительно-монтажных и иных работ по объекту в целом;
- договоры на выполнение отдельных комплексов монтажных и иных специальных строительных работ;
- договоры на выполнение пусконаладочных работ.
При этом, монтажные и пусконаладочные работы должны быть неразрывно связаны с объектом строительства [3].
Работы, выполняемые на основании договоров строительного подряда, ведут к созданию или обновлению объектов недвижимости. Вполне естественно, что начало таких работ должно быть связано с решением целого ряда вопросов, в частности выделением соответствующего земельного участка, утверждением проектно-сметной документации, получением согласования органов, отвечающих за градостроительную политику, пожарную и экологическую безопасность и т.д.
Признаки договора строительного подряда:
а) подрядчик выполняет работу по заданию заказчика с целью удовлетворения тех или иных индивидуальных запросов и требований заказчика;
б) подрядчик обязуется выполнить определенную работу, результатом которой является создание новой вещи либо восстановление, улучшение, изменение уже существующей;
в) вещь, созданная по договору подряда принадлежит на праве собственности подрядчику до момента принятия выполненной работы заказчиком;
г) подрядчик самостоятелен в выборе средств и способов достижение обусловленного договором результата;
д) подрядчик выполняет работу за вознаграждение, право на получение которого у него возникает по выполнению и сдаче, как правило, всей работы заказчику, кроме случаев, установленных законом или договором.
Договор строительного подряда имеет следующие разновидности:
- договор строительного субподряда (договор субподряда), сторонами которого являются подрядчик и субподрядчик;
- договор генерального строительного подряда (договор генподряда), заключаемый между заказчиком и генподрядчиком [5].
1.2 Субъекты договора строительного подряда
строительный право инвестиция договор
Субъектами договора строительного подряда являются заказчик и подрядчик. В роли заказчика могут выступать любые физические и юридические лица. Однако в рассматриваемой области выполнение функций заказчика, в частности осуществление эффективного контроля деятельности подрядчика, требует специальных знаний и навыков, а иногда - наличия особого разрешения на данный вид деятельности. Поэтому на практике функции заказчика нередко передаются специализированным организациям, которые действуют в качестве представителей тех лиц, для которых предназначен строящийся объект. Таким образом, в строительном подряде заказчик и инвестор зачастую не совпадают в одном лице.
Инвесторами являются лица, осуществляющие вложение собственных, заемных или привлеченных средств в форме инвестиций и обеспечивающие их целевое использование.
Инвесторами могут быть органы, уполномоченные управлять государственным и муниципальным имуществом, физические и юридические лица, в том числе иностранные и международные организации.
Инвесторы могут сами выступать в роли заказчиков, если они располагают необходимыми для этого возможностями, или могут возложить эти функции на других лиц. В этом случае между инвестором и заказчиком заключается особый инвестиционный договор, который по своей юридической природе чаще всего является либо договором поручения, либо договором комиссии.
Подрядчиками могут быть, во-первых, независимо от форм собственности строительно-монтажные, строительные, проектно-строительные и другие организации и предприятия. Во-вторых, подрядчиками могут быть физические лица либо организации посредников, принимающие на себя функции по координации работ.
При заключении договора строительного подряда, обязательным условием для подрядчика было наличие лицензии на строительную деятельность, но с 2010 года выдача лицензий на строительную деятельность была полностью прекращена. На смену лицензированию пришла система саморегулируемых организаций (СРО).
В настоящее время каждый индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, заключая договор строительного подряда должен быть членом СРО строителей и получить там допуск к работам. Однако те компании, которые занимаются малоэтажным строительством, разрешение в саморегулируемой организации оформлять не обязаны, согласно действующему законодательству [2].
1.3 Форма и существенные условия договора строительного подряда
Форма договора строительного подряда специально не регламентируется гл. 37 ГК РФ и подчиняется общим правилам оформления сделок [1].
Согласно общим правилам ГК РФ договор строительного подряда заключается в простой письменной форме. При этом может использоваться форма (образец) договора, являющаяся приложением к упомянутому выше «Руководству по составлению договоров подряда на строительство в Российской Федерации».
К числу существенных условий рассматриваемого договора (в силу прямого указания ч. 1 ст. 740 ГК РФ) относятся: предмет договора, срок выполнения работ и их цена.
Предметом договора строительного подряда (субподряда) является конечный результат деятельности подрядчика (субподрядчика). По договору строительного подряда - это соответствующий объект строительства (предприятие, здание, сооружение), сдаваемый подрядчиком заказчику, а по договору субподряда - законченный комплекс определенных работ (монтажных, санитарно-технических и др.), составляющих часть работ по объекту строительства в целом и сдаваемых субподрядчиком генеральному подрядчику.
В частности, условие договора, определяющее предмет, должно содержать:
- наименование и месторасположение объекта строительства;
- характеристику проектной документации (кем и когда утвержден или будет утвержден проект);
- перечень монтажных, пусконаладочных и иных работ, неразрывно связанных со строящимся объектом, которые обязан осуществить подрядчик;
- указание, в каких целях заказчик собирается этот объект использовать и др.
Характеристика предмета договора более подробно излагается в технической документации, определяющей объем, содержание работ и др. Техническая документация является неотъемлемой частью договора строительного подряда.
Срок выполнения работ по договору строительного подряда регламентируется общими правилами о сроках выполнения работ по договору подряда, предусмотренными п. 1 ст. 708 ГК РФ, согласно которым в договоре указываются начальный и конечный сроки выполнения работ.
Помимо этого, сторонами могут быть предусмотрены сроки завершения отдельных этапов работ, так называемые промежуточные сроки.
Согласование сроков исполнения взаимных обязательств, стороны обычно оформляют различными календарными планами и графиками.
Работы должны выполняться в согласованные сроки. Досрочное выполнение работ также может служить нарушением требования о сроке, если таковое не согласовано с заказчиком [4].
В договоре строительного подряда указываются цена работы, подлежащей выполнению, или способы ее определения. Цена устанавливается свободно, по усмотрению сторон. Для определения цены составляется сметная документация (смета), представляющая собой постатейный перечень затрат по выполнению работ и состоящая из локальных смет, объектных смет, сметных расчетов на отдельные виды затрат, сводных сметных расчетов стоимости строительства и др. Цена в договоре подряда включает также компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.
При определении цены договора стороны могут руководствоваться Порядком определения стоимости строительства и свободных (договорных) цен на строительную продукцию в условиях развития рыночных отношений (приложение к письму Госстроя России от 29.12.1993 № 12-349).
Цена, указанная в договоре строительного подряда, может быть твердой или приблизительной. Размер твердой цены нельзя изменить, если только не меняются существенные условия самого договора. Приблизительную цену договора устанавливают в том случае, когда есть предположения, что в ходе строительства могут появиться затраты, не учтенные в первоначально согласованной смете. При этом все последующие изменения стоимости затрат по отношению к первоначально согласованной цене должны быть подтверждены документально подрядчиком и согласованы сторонами [4].
2. СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА
2.1 Права и обязанности сторон договора строительного подряда
Содержание (условия) договора строительного подряда составляют права и обязанности сторон.
Подрядчик обязан:
1) осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ;
2) обеспечить строительство материалами, в том числе деталями и конструкциями, или оборудованием, если договором строительного подряда не предусмотрено, что обеспечение строительства в целом или в определенной части осуществляет заказчик;
3) при отсутствии иных указаний в договоре выполнить все работы, указанные в технической документации и в смете;
4) предоставить техническую документацию, если такая обязанность предусмотрена договором;
5) обеспечить эксплуатацию объекта после его принятия заказчиком в течение указанного в договоре срока в случаях, предусмотренных договором;
6) нести риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, составляющего предмет договора, до приемки этого объекта заказчиком; и др.
7) соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ [1];
8) своевременно устранить недоделки и дефекты, выявленные в процессе приемки строительно-монтажных работ и допущенные по вине подрядчика, а в случаях, предусмотренных договором, устранить по требованию заказчика, и за его счет недостатки, за которые подрядчик не отвечает [1];
9) сдать заказчику в предусмотренный договором срок законченный строительством объект и обеспечить достижение указанных в технической документации показателей объекта строительства, в том числе таких, как производственная мощность предприятия.
Заказчик обязан:
1) оплатить выполненные подрядчиком работы в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором;
2) обеспечить строительство материалами, в том числе деталями и конструкциями, или оборудованием, если договором строительного подряда предусмотрена такая обязанность;
3) своевременно предоставить для строительства земельный участок;
4) в случаях и в порядке, предусмотренных договором, передавать подрядчику в пользование необходимые для осуществления работ здания и сооружения, обеспечивать транспортировку грузов в его адрес, временную подводку сетей энергоснабжения, водо- и паропровода и оказывать другие услуги;
5) в случае приостановки работ и консервации объекта строительства по независящим от сторон обстоятельствам оплатить подрядчику в полном объеме выполненные до момента консервации работы, а также возместить расходы, вызванные необходимостью прекращения работ и консервацией строительства с зачетом выгод, которые подрядчик получил или мог получить вследствие прекращения работ [1];
6) при обнаружении в течение гарантийного срока недостатков качества объекта строительства заявить о них подрядчику в разумный срок [1].
Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства до приемки этого объекта заказчиком несет подрядчик.
Однако заказчик, предварительно принявший результат отдельного этапа работ, несет риск последствий гибели или повреждения результата работ, которые произошли не по вине подрядчика [1].
Заказчику предоставлено право осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых подрядчиком работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставляемых подрядчиком материалов заказчика, а также правильностью использования подрядчиком материалов заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.
Особенностью договора строительного подряда является сотрудничество сторон.
Если при выполнении строительства и связанных с ним работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению договора, каждая из сторон обязана принять все зависящие от неё разумные меры по устранению таких препятствий.
По договору строительного подряда подрядчик обязан в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену [1]. Нормативной базой обязательств по выполнению строительных работ являются общие положения о подряде, а также специальные нормы параграфа, посвященного строительному подряду в гл. 37 ГК РФ.
2.2 Ответственность сторон в договоре строительного подряда
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по договору строительного подряда заказчик и подрядчик несут ответственность в порядке и на условиях, установленных законом и договором.
Ответственность подрядчика:
- за предоставление некачественных материалов, в т. ч. деталей, конструкций и оборудования, если договором предусмотрено, что обязанность по обеспечению строительства материалами несет подрядчик;
- за нарушение сроков выполнения работы;
- за ненадлежащее качество работы;
- за несохранность предоставленного заказчиком имущества;
- за нарушение обязанности о сотрудничестве в случаях, когда ответственность предусмотрена договором;
- за убытки, причиненные участием субподрядчика, если привлечение субподрядчика к исполнению договора допущено с нарушением законодательства;
- за нарушение обязанностей по охране окружающей среды и обеспечению безопасности строительных работ;
- за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если иное не предусмотрено законодательством.
Ответственность заказчика:
- перед третьими лицами по договорам на выполнение отдельных работ при условии, что такие договоры заключены с согласия генерального подрядчика и стороны предусмотрели в конкретном договоре основания привлечения заказчика к ответственности;
- в случае отказа от исполнения договора подряда;
- при неоказании содействия подрядчику в случаях, объеме и порядке, предусмотренных договором подряда;
- в случае приостановления работ по вине заказчика и др.[1];
2.3 Сдача и приёмка работ по договору строительного подряда
Сдача-приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном законом и договором строительного подряда. В тех случаях, когда заказчиком по договору выступала государственная организация либо строительство велось полностью или частично за счет бюджетных ассигнований, сдача-приемка работ производится в два этапа: вначале объект принимается рабочей комиссией, сформированной заказчиком и подрядчиком с участием проектировщика и представителей уполномоченных государственных органов, а затем -- государственной приемочной комиссией, состав и уровень которой определяется в зависимости от сметной стоимости строительства и назначения объекта. Если же строительство велось за счет частных источников финансирования, приемка может производиться в один этап с обязательным участием представителей уполномоченных государственных органов и органов местного самоуправления.
Стадия сдачи-приемки выполненных работ предусматривает для каждой из сторон определенные обязанности.
Обязанность по организации и проведению приемки результата работ возлагается на заказчика, если иное не предусмотрено договором. Заказчик должен обеспечить участие в приемочной комиссии представителей соответствующих органов и заинтересованных организаций, выделить обслуживающий персонал, обеспечить объект необходимой энергией, сырьем, топливом и т. п. Все это заказчик делает за свой собственный счет.
Приемка законченного строительного объекта должна быть организована заказчиком в предельно короткий срок после получения от подрядчика сообщения о готовности результатов строительных работ к сдаче.
Договор строительного подряда может предусматривать как сдачу-приемку объекта в целом, так и сдачу-приемку его по частям (этапам, очередям).
Если объект сдается заказчику по частям, стороны должны оговорить, кто из них будет осуществлять пользование переданной частью объекта, обеспечивать ее охрану, нести эксплуатационные расходы и т.д.
Нередко приемке результатов работ должны предшествовать предварительные испытания эксплуатационных качеств построенного объекта (проверка работы механизмов, узлов, агрегатов и т.д.). В этом случае приемка объекта осуществляется только при положительном результате предварительных испытаний.
Сдача-приемка объекта строительства оформляется специальным актом, который подписывается обеими сторонами, а также представителями уполномоченных государственных органов. Отказ стороны от подписания акта сдачи-приемки не исключает оформления сдачи объекта. Об этом в акте делается особая пометка, и акт подписывается другой стороной. Такой односторонний акт сдачи или приемки результата работы имеет юридическую силу до тех пор, пока он не признан судом недействительным.
Чаще всего на практике от подписания акта приемки объекта отказывается заказчик. Единственным основанием отказа заказчика от приемки результатов работ может служить обнаружение недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в договоре строительного подряда цели и не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком.
Наличие в построенном объекте иных недостатков не препятствует его приемке. Все выявленные в ходе приемки недостатки и недоделки фиксируются в акте, подрядчику предоставляется разумный срок для их устранения, но сам результат работ должен быть принят заказчиком [6].
2.4 Гарантии качества в договоре строительного подряда
Результат работ после его сдачи заказчику на протяжении определенного периода времени должен сохранять свои свойства и качества. Этим целям служит гарантийный срок - период, в течение которого результат работы должен соответствовать условиям договора о качестве. При предъявлении претензий, связанных с ненадлежащим качеством результата выполненных по договору работ, необходимо учесть следующие моменты.
Гарантийный срок по качеству выполненных работ может устанавливаться в пределах пяти лет. Срок исковой давности по построенным зданиям и сооружениям ограничен тремя годами. В случае, когда на результат работы не установлен гарантийный срок, требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены заказчиком к подрядчику при условии обнаружения в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи результата работы.
В случае отказа подрядчика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах в договоре следует учесть право сторон обратиться в суд. Также необходимо обязательно фиксировать дату передачи указанного акта.
Договором строительного подряда может быть предусмотрена обязанность подрядчика устранять по требованию заказчика и за его счет недостатки, за которые подрядчик не несет ответственности, а также право подрядчика отказаться от выполнения этой обязанности в случаях, когда устранение недостатков не связано непосредственно с предметом договора либо не может быть осуществлено подрядчиком по не зависящим от него причинам [4].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведённого анализа законодательства по теме «Договор строительного подряда», решены поставленные задачи и достигнута цель исследования , что позволяет сделать следующие выводы:
1) по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену;
2) Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ, а также работам по капитальному ремонту зданий и сооружений;
3) договор является взаимным, и поэтому любые нарушения, с учетом его взаимного характера, может произойти по вине, как заказчика, так и подрядчика;
4) сторонами договора строительного подряда являются заказчик и подрядчик.
В роли заказчика могут выступать любые физические и юридические лица, обладающие определенными финансовыми средствами. В качестве подрядчика могут выступать подрядная организация-генподрядчик или специализированная компания;
5) Существенными условиями договора являются: предмет договора, цена и срок выполнения работ.
Предметом договора строительного подряда, является как сам процесс выполнения работы, так и ее овеществленный результат.
Цена в договоре подлежит обязательному согласованию и определяется путем составления сметы, Отсутствие сметы может повлечь за собой признание договора строительного подряда незаключенным.
Срок в договоре строительного подряда обязательно должен быть указан как начальный, так и конечный срок выполнения подрядчиком строительных работ, определены также промежуточные сроки завершения отдельных этапов работы, необходимого для производства работ;
6) заказчик по договору подряда имеет две основные обязанности: принять результат работ, выполненных в точном соответствии с заданием заказчика и оплатить работу.
Спецификой договоров строительного подряда обусловлено наличие дополнительных обязанностей заказчика, к которым прежде всего относится предоставление земельного участка;
7) основные обязанности подрядчика: выполнить работы в установленные договором сроки, надлежащего качества, в соответствии с техническим проектом и сдать объект заказчику.
8) сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом и акт подписывается другой стороной.
9) подрядчик гарантирует соответствие качества выполнения всех работ договору, проектной документации, спецификации, действующим нормам и техническим условиям.
Гарантийный срок на выполняемые по договору работы составляет пять лет со дня ввода объекта в эксплуатацию.
В настоящее время строительные споры традиционно составляют значительную часть дел, рассматриваемых российскими арбитражными судами.
В основном такие споры касаются оплаты выполненных подрядчиком работ, претензий заказчика относительно их качества или сроков выполнения.
Растущее количество рассматриваемых судами дел свидетельствует о том, что при заключении и исполнении договоров на выполнение работ стороны не в полной мере учитывают возможные правовые последствия.
От того, насколько юридически грамотно будут определены условия договора строительного подряда, зависит степень правовой защищенности его участников.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (с изм. от 29.04.2018) - Режим доступа: http://www.consultant.ru.
2. Федеральный закон «О саморегулируемых организациях» [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 01.12.2007 N 315-ФЗ (с изм. от 29.04.2018) - Режим доступа: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72967
3. Договор строительного подряда [Электронный ресурс]: // Предпринимательское право РФ : [сайт]. - М., 2010-2012. - Режим доступа: http://pred-pravo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=70:2010-09-22-15-04-13&catid=11:2010-07-...
4. Строительный подряд [Электронный ресурс]://Правоведение. Договорное право - Режим доступа: http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/stroitelnyy-podryad.html
5. Кириллова А. А. Понятие и предмет договора строительного подряда // Строительство и право. - 2011. - № 4. - С. 4-8.
6. Брагинский М.И. Договор подряда и подобные ему договору. М.: Статут, 2007. 361 с.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Нормативная база регулирования договора строительного подряда. Понятие, сущность договора строительного подряда. Предпосылки и порядок заключения договора строительного подряда. Стороны договора. Форма договора Срок договора. Права и обязанности сторон.
курсовая работа [58,3 K], добавлен 21.08.2008Понятие и признаки подряда. Законодательство о договоре строительного подряда. Элементы договора строительного подряда. Порядок заключения договора. Особенности содержания договора. Права и обязанности сторон. Сдача-приемка строительного объекта.
реферат [33,5 K], добавлен 25.05.2002Понятие и гражданско-правовая природа договора строительного подряда. Права и обязанности заказчика и подрядчика. Заключение, изменение, расторжение договора строительного подряда. Вопросы судебно-арбитражной практики по ответственности сторон договора.
дипломная работа [88,0 K], добавлен 22.01.2011Общетеоретические положения договора строительного подряда. Особенности разграничения договоров купли-продажи и строительного подряда. Права и обязанности сторон в договоре строительного подряда: условия заключения и ответственность на его нарушение.
курсовая работа [84,9 K], добавлен 18.04.2010Понятие, признаки и виды договора строительного подряда. Стороны и содержание договора, порядок его заключения, права, обязанности и ответственность сторон. Обеспечение исполнения договора строительного подряда, порядок его изменения и расторжения.
курсовая работа [888,8 K], добавлен 03.05.2010Характеристика договора подряда: правовая природа договора, его содержание. Обязанности сторон по договору подряда и ответственность за их неисполнение. Расторжение договора подряда. Понятие, особенности, порядок заключения договора строительного подряда.
дипломная работа [101,1 K], добавлен 05.07.2010Понятие и предмет договора строительного подряда, его содержание и предъявляемые требования, права и обязанности сторон, ответственность. Строительные нормы и правила как инструмент правового регулирования отношений строительного подряда, их значение.
курсовая работа [38,5 K], добавлен 25.08.2015Рассмотрение нормативной базы регулирования договора строительного подряда. Раскрытие понятия и сущности данного договора, существенных условий. Права и обязанности сторон, ответственность за нарушение договора строительного подряда и его расторжение.
курсовая работа [41,4 K], добавлен 02.12.2015Договор строительного подряда в системе гражданско-правовых договоров, их понятие, признаки, элементы, классификация и правовое регулирование. Юридическая природа договора строительного подряда. Содержание и исполнение договора строительного подряда.
дипломная работа [124,0 K], добавлен 22.10.2008Понятие и предмет договора строительного подряда, права и обязанности заказчика и исполнителя. Анализ основных положений современного законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы заключения и исполнения договора строительного подряда.
курсовая работа [43,7 K], добавлен 16.12.2012