Главная
Коллекция "Otherreferats"
Государство и право
Гражданско-правовая характеристика договора подряда
Гражданско-правовая характеристика договора подряда
Понятие, признаки и существенные условия договора подряда. Исполнение и прекращение общественных отношений при осуществлении договора подряда. Содержание и обязанности сторон договора. Понятие и содержание ответственности за нарушение договора подряда.
| Рубрика | Государство и право |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 06.09.2012 |
| Размер файла | 85,1 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Передаваемая сторонами друг другу информация может соответствовать признакам объекта интеллектуальной собственности, В этом случае она защищается в порядке, предусмотренном Патентным законом, ФЗ РФ об авторском и смежных правах, ФЗ РФ о правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных и т,д. Щуковская О.М. // Известия высших учебных заведений. Правоведение.-2002. №2. С.204
Еще одна норма о передаче информации направлена на охрану коммерческой и служебной тайны, ставшей известной сторонам при причин их проявления, в п. 5 ст. 720 ГК РФ каждой из сторон предоставляет право требовать назначения экспертизы для выяснения этих вопросов. Данные требования являются обязательным для суда. Юридическая сила экспертизы не зависит от того, кто именно возбудит вопрос о ее назначении.
Расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения; если же она была назначена по соглашению между сторонами - и заказчик, и подрядчик несут расходы в равных долях. Если в результате экспертизы будет обнаружена причинная связь между действиями подрядчика или его неисполнением обязательств договора и обнаруженным недостатками, тогда расходы будут возложены на подрядчика.
Правовая сила заключения экспертизы определяется нормами процессуального законодательства. Имеется в виду, что ст. 78 ГПК РФ не считает заключение экспертизы обязательным для суда и предполагает его оценку в соответствии с установленными на этот счет общими, относящимися ко всем вообще доказательствам положениями. Аналогичная норма содержится в п.3 ст. 68 АПК РФ (заключение эксперта исследуется в заседании арбитражного суда и оценивается наряду с другими доказательствами).
Если иное не установлено законом или договором, заказчику предоставляется право, при соблюдении определенных условий, заявлять требования относительно недостатков, обнаруженных после приемки работ, в течение определенного срока (ст. 724 ГК РФ). Речь идет о гарантийных сроках, одна из особенностей которых состоит в том, что при достижении на этот счет соглашения такие сроки - имеется в виду их продолжительность -должны быть установлены в договоре. В течение всего периода действия гарантийного срока заказчик может ссылаться на то, что предмет подряда не соответствует условиям договора, кроме случаев, когда будет установлено, что такое несоответствие произошло по его вине.
Гарантийный срок начинает течь с момента, когда результат выполненной работы был принят или должен был быть принят заказчиком.
Имеется в виду, что если заказчик запоздал с приемкой результата работы по своей вине, гарантийный срок будет исчисляться не с момента, когда предмет договора был действительно передан, ас того, когда заказчик должен был осуществить приемку результата выполненной работы. Сторонам, предоставляется возможность установить для начала исчисления гарантийного срока в договоре и иной момент (п. 5 ст. 724 ГК РФ). Статья 724 (п.6) ГК содержит отсылку к некоторым установленным для гарантии правилам, действующим применительно к купле- продаже (п. 2 и 4 ст. 421 ГК РФ). Таких правил три:
1. если заказчик по каким-либо зависящим от подрядчика обстоятельствам не мог пользоваться результатом работы, на соответствующее время гарантийный срок продлевается. Данная норма действует только при условии, если заказчик своевременно известил об обнаруженном недостатке подрядчика. Это требование установлено в интересах подрядчика, так как предоставляет ему возможность проверить действительное наличие недостатков и их причины.
2. когда результат работы (его составная часть) был заменен подрядчиком. Тогда на результат работы (ее составную часть) устанавливается такой же продолжительности гарантийный срок, какой существовал на замененный результат, и исчисляться этот срок должен с момента замены.
3. гарантийный срок при замене результата работы может быть удлинен или сокращен при условии, если это будет предусмотрено в самом договоре.
Если же гарантийный срок не был установлен, то заказчик может предъявлять свои претензии при условии, что недостатки были им обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи результата работы.
В случае, когда предусмотренный договором гарантийный срок менее двух лет и недостатки были обнаружены заказчиком после его истечения, но в пределах двух лет со дня передачи результата работы, то в соответствии с п. 4 ст. 742 ГК РФ, подрядчик будет нести ответственность за ненадлежащее качество результата выполненной работы. При этом заказчик должен доказать, что недостатки возникли до передачи ему подрядчиком результата работы или по причинам, возникшим до этого момента.
Основные обязанности заказчика состоят в уплате вознаграждения подрядчику и принятии выполненной работы. Обе обязанности тесно связаны, поскольку, по общему правилу, заказчик обязан оплатить выполненную работу по сдаче всей работы подрядчиком. Законом или договором может быть предусмотрен и иной порядок выплаты вознаграждения. Интересам заказчика наиболее соответствует оплата работы по ее выполнении в целом. ГК определяет способы расчетов за выполненные работы диспозитивной нормой, которая носит отсылочный характер. Речь дет о том. Что при отсутствии в договоре иного, оплата должна осуществляться в порядке, предусмотренном ст. 711 ГК РФ.
Согласно п. 1 ст. 711 ГК РФ, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную договором цену после окончательной сдачи им результатов работы. Этот порядок строится на принципе: оплата производится после завершения работ. Кроме того, имеется два дополнительных условия; если работа выполнен надлежащим образом и согласованный сторонами срок либо, с согласия заказчика, досрочно. Однако договором подряда может быть предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов. Речь идее об авансе ли задатке, выплаты, которых, в соответствии с п. 2 ст. 711 ГК РФ, подрядчик имеет право требовать "только в случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда".
Статья 308 ГК РФ определяет задаток как денежную сумму, выдаваемую одной из договаривающихся сторон (обычно той, с которой причитаются платежи по договору, т.е. в договоре подряда - заказчиком) в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне (подрядчику) в доказательство заключения договора и обеспечение его исполнения, В случае прекращения обязательства до начала его исполнения по соглашению сторон ли вследствие невозможности исполнения (т.е. из-за обстоятельства, за которое ни одна из сторон не отвечает), по требованию п. 1 т. 318 ГК РФ, задаток должен быть возвращен.
Сторонами, заключающими договор подряда, рекомендуется из практики предусмотреть в нм условие, по которому после завершения работ заказчик выплачивает подрядчику их стоимость за вычетом определенной части, которая будет перечислена подрядчику лишь по истечении гарантийного срока. При обнаружении в течение этого срока в выполненной работе недостатков соответствующая сумма пойдет на их устранение.
Стороны могут определить, что работа подлежит оплате в рублях, сумма определяется по официальному курсу ответствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа, если иной курс или иная дата его определения, не установлены законом ли соглашением сторон (п. 2 ст. 317 ГК РФ).
Глава 3. Ответственность за нарушение договора подряда
3.1 Понятие и содержание ответственности за нарушение договора подряда
Действующее законодательство Российской Федерации предусматривает ответственность изготовителя продукции, исполнителя работ и услуг перед потребителем за качество продукции, товаров, работ и услуг, сроки обнаружения и давности по искам о ненадлежащем качестве работ при исполнении договора подряда и их обязанности по исполнению своих обязательств.
Глава 37 ГК РФ содержит статьи, регулирующие как общие положения о подряде, так и особенности гарантирования обязательств по отдельным видам подряда: бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подряд для государственных нужд. Общие положения о подряде, которые обязательны при исполнении всех договоров подряд, включены в ст. 721-725 ГК РФ.
ГК РФ установил нормы, определяющие: понятие качества и гарантийного срока на выполненную работу (п. 1 ст. 771 , 772, п. 3,5,6 ст. 724 ГК РФ); сроки, обнаружения ненадлежащего качества результата работ, при соблюдении которых законодатель может предъявить подрядчику соответствующие требования (ст. 724 ГК РФ); сроки давности по искам о ненадлежащем качестве работы (п. 1 ст. 725 ГК РФ). Соколов П. А.// Правовые основы и учет//Бухгалтерский учет. 2000. №2 С. 13-16.
Нарушение договора подряда, с учетом его взаимного характера, может произойти по вине, как заказчика, так и подрядчика. Невыполнение заказчиком возложенных на него по договору обязанностей влечет, как правило, лишь обязанность выплатить подрядчику вознаграждение в полном объеме. Нарушение договора подрядчиком может состоять либо в невыполнении порученной ему работы либо в ненадлежащем ее выполнении.
Последствия невыполнения обязанности выполнить определенную работу предусмотрены общими нормами об ответственности за нарушение обязательств (ст. 397 ГК РФ). В этом случае заказчик вправе выполнить работу за счет подрядчика либо потребовать возмещения понесенных убытков. Законом или договором может быть предусмотрено, что заказчик вправе требовать лишь возмещения убытков, но не выполнения работы за счет подрядчика. Заказчик вправе выполнить работу за счет подрядчика не только своими силами и средствами, но и поручить ее выполнение другому подрядчику, отнеся все расходы на неисправного подрядчика.
Если подрядчик ненадлежащим образом выполнил работу, допустив отступления от условий договора, ухудшившие работу, либо иные недостатки в работе, заказчику предоставлено право выбрать один из следующих вариантов поведения:
- потребовать безвозмездного исправления недостатков в работе в разумный срок;
- потребовать соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- потребовать возмещения понесенных заказчиком необходимых расходов по исправлению своими средствами недостатков работы, при условии, что такое право заказчика предусмотрено договором.
Эти правила применяются в тех случаях, когда имеющиеся в работе недостатки могут быть исправлены либо носят незначительный характер. Если же отступления от условий договора и допущенные недостатки имеют существенный характер, заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков (п. 3 ст. 723 ГК РФ).
Подрядчик вправе вместо устранения недостатков безвозмездно выполнить работу заново, возместив заказчику убытки за просрочку исполнения. Заказчик в этом случае обязан возвратить ранее полученный результат работы подрядчику (п. 2 ст, 723 ГК РФ).
Условиями договора может быть предусмотрено освобождение подрядчика от ответственности за определенные недостатки. Например, если подобная работа выполняется впервые либо заказчик потребовал выполнить работу по новой технологии, подрядчик вправе предложить заказчику снять с него риск возможных недостатков результата работы.
Речь идет именно о риске, поскольку такая оговорка в договоре не освободит подрядчика от ответственности, если недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия подрядчика (п. 4 ст. 723 ГК РФ).
Особой формой ответственности за нарушение договора подрядчиком является право заказчика потребовать досрочного расторжения договора и взыскания убытков с подрядчика в случаях, когда подрядчик своевременно не приступает к выполнению работы либо выполняет ее настолько медленно, что окончание ее к обусловленному сроку становится явно невозможным. Если при выполнении работы заказчик убедится, что работа не будет выполнена надлежащим образом, заказчик назначает подрядчику соразмерный срок для устранения обнаруженных недостатков. При невыполнении подрядчиком этого требования заказчик вправе расторгнуть договор и либо потребовать возмещения убытков, либо поручить исправление работы третьему лицу за счет подрядчика (ст. 715 ГК РФ).
Кроме того, заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от договора, выплатив подрядчику часть цены пропорционально выполненной работе и возместив ему убытки, вызванные расторжением договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и ценой, выплаченной за выполненную ее часть (ст. 717 ГК РФ). Законом реализация этого правила не поставлена в зависимость от уважительности причин, вызвавших расторжение договора, как это было в ранее действовавшем законодательстве. Только условиями договора могут быть предусмотрены случаи, когда заказчик не вправе отказаться от исполнения договора подряда.
Законом установлен сокращенный срок исковой давности по искам заказчика по поводу обнаруженных недостатков либо отступлений от договора, ухудшивших работу. Если недостатки или отступления относятся к явным, то иск может быть заявлен в течение одного года со дня принятия работы, поскольку заказчик обязан немедленно заявить подрядчику о наличии явных недостатков при принятии результата работы (п. 1-3 ст. 720 ГК РФ); по скрытым недостаткам - в течение одного года со дня обнаружения недостатков, которые должны быть обнаружены в пределах двух лет со дня передачи результата работы, если иные сроки не установлены законом, договором или обычаями делового оборота (п. 2 ст. 724 ГК РФ).
Так, по договору подряда был изготовлен мебельный гарнитур, его передача состоялась в мае 1995 года и никаких явных недостатков при приемке обнаружено не было. В ноябре 1996 года выявился скрытый недостаток - отслоение декоративного покрытия. Требование об устранении недостатка должно быть заявлено в пределах одного года со дня обнаружения недостатков. В приведенном примере годичный срок исковой давности истекает в ноябре 1997 года.
На иски по поводу недостатков в зданиях и сооружениях распространяется общий срок исковой давности в три года (ст. 196 ГК РФ). Если законом, иными правовыми актами или договором предусмотрен гарантийный срок (ст. 722 ГК РФ), то течение срока исковой давности по недостаткам, обнаруженным в выполненной работе в пределах гарантийного срока, начинается со дня заявления о недостатках, а не со дня, когда недостаток был обнаружен, при условии, что явление сделано в пределах гарантийного срока (п. 3 ст. 725 ГК РФ).
Стороны несут ответственность за нарушение сроков выполнения работы и сроков для совершения определенных действий, которые предписаны им договором. Просрочка в исполнении обязанностей влечет за собой также переход рисков случайной гибели или случайного повреждения имущества на сторону, виновную в просрочке исполнения, что может принести значительные и невосполнимые убытки (ст. 705 ГК РФ).
Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточного сроков выполнения работы. Если по вине подрядчика нарушен конечный срок и исполнение данной работы утратило интерес для заказчика, он может отказаться от принятия результата работы и потребовать возмещения убытков (ст. 708 ГК РФ), Если заказчик не выполняет встречных обязанностей по договору и это препятствует выполнению договора, то подрядчик в праве отказаться от выполнения договора и потребовать возмещения убытков, если иное не предусмотрено договором подряда (ст. 719 ГК РФ).
При уклонения заказчика от принятия выполненной работы, подрядчик в праве по истечении месяца, когда согласно договору результат работы должен быть передан заказчику и при условии последующего двукратного предупреждения заказчика, продать результат работы, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся подрядчику платежей, внести на имя заказчика на депозит, если иное не предусмотрено договором подряда (ст. 720 ГК РФ).
Заказчик в праве отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков, если отступления в работе от условий договора подряда или недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми (ст. 723 ГК РФ), Для предъявления требований, связанных с недостатками результата работы, установлен срок в пределах двух лет со дня передачи результата работы, если иные сроки не установлены законом, договором или обычаями делового оборота (ст. 724 ГК рф).
Гражданский кодекс (ст. 723 ГК) предусмотрел как основания, так и содержание ответственности подрядчика за ненадлежащее качество работы. Оснований для наступления ответственности три:
отступления от договора, которые ухудшили результат работы;
иные недостатки, делающие результат работы непригодным для предусмотренного в договоре употребления;
недостатки, о которых ничего не говорится в договоре, но которые делают результат работы непригодным для обычного использования.
3.2 Обеспечение исполнения обязательств
Существует общее правило- результат работы должен оплачиваться после того, как произойдет его окончательная сдача. Эта обязанность заказчика возникает в указанный момент, т.е. в момент сдачи, при условии, если работа выполнена надлежащим образом и в установленный срок. Статья 711 ГК РФ позволяет сделать вывод, что подобный порядок действует и тогда, когда договором предусмотрена оплата по мере завершения этапов работ,
Выплата заказчиком аванса применительно ко всей работе, а равно и ее этапам не предполагается. По этой причине подрядчик вправе требовать уплаты аванса только тогда, когда случаи, при которых такая обязанность заказчика с указанием размера аванса предусмотрены в законе или в договоре. Стороны могут предусмотреть предварительную оплату в виде не только аванса, но и задатка, превратив тем самым предварительную оплату одновременно в способ обеспечения обязательств. Имеется в виду, что если работа не будет выполнена, аванс возвращается заказчику. Что же касается задатка, то в силу ст. 381 ГК РФ, если заказчик, передавший задаток, признается ответственным за нарушение договора, он теряет сумму задатка. И наоборот, в случаях, когда ответственным за нарушение договора является тот, кто получил задаток, т.е. подрядчик, он обязан возвратить задаток, но уже в двойном размере. Потеря задатка стороной, на которую возлагается ответственность за нарушение договора, не освобождает ее от необходимости возмещения потерпевшему контрагенту убытков. При этом убытки возмещаются в сумме, превышающей полученную сумму задатка. Таким образом, аванс служит интересам только подрядчика, а задаток - одновременно - заказчика и подрядчика.
Применительно к обязанности выплатить аванс используется и другой способ обеспечения обязательств - банковская гарантия. Это значит, что банк обязуется (за плату) по предложению подрядчика выдать гарантию заказчику, который тем самым приобретает право взыскать сумму гарантии при неисполнении договора подрядчиком непосредственно с банка. Таким образом, подрядчик оберегает себя гарантией в случаях, если окажется в ситуации, при которой заказчик работы не оплатит, а имущества для возврата аванса, на которое можно было обратить взыскание, у него не окажется. Прибегать к банковской гарантии имеет смысл в случаях, когда речь идет о больших дорогостоящих работах и ответственно высокой сумме аванса.
На практике применяются и другие способы обеспечения исполнения обязанностей подрядчиком. Так, определенная доля той суммы, которую составляет стоимость работ, может удерживаться заказчиком до завершения гарантийного срока, И тогда при обнаружении в этот период недостатков в выполненной работе заказчик может на их устранение направить удержанные им денежные средства.
Использовать соответствующие способы обеспечения исполнения обязательств контрагентом может и подрядчик. Из этих способов для подрядчика наибольшее значение имеет удержание (ст. 359, ст. 360 ГК РФ). Подрядчик вправе удержать от передачи заказчику, наряду с результатом работ, также оказавшееся у подрядчика имущества заказчика (например, оборудование, вещь, преданную для переработки (обработки)., остатки неиспользованного материала) до тех пор, пока заказчик не произведет оплаты. Требования подрядчика, удерживающего вещь, удовлетворяются из ее стоимости и в том же порядке, который предусмотрен для требований, обеспеченных залогом. Имеется в виду, что вещь продается и из вырученной от ее продажи суммы подрядчик сможет удовлетворить свои требования впереди других кредиторов, которые могут оказаться у заказчика. Определенное значение может иметь для подрядчика и то, что право удержания следует за вещью. Это означает, например, возможность для подрядчика удерживать результат работы даже в случае, когда такой результат был продан третьему лицу.
Применительно к договору подряда может оказаться весьма эффективным использование поручительства. Речь идет о поручительстве за исполнение обязательства не только заказчика (оплатить результат работы), но и подрядчика. В последнем случае речь идет главным образом об обязательстве, связанном с устранением недостатков в подлежащем передаче заказчику результате работы. Возможно поручительство (гарантия) на случай неисполнения соответствующего обязательства как монетарное (поручитель выплачивает определенную сумму), так и реальное (поручитель устраняет или оплачивает устранение недостатков силами третьих лиц).
Наряду с другими способами свои интересы подрядчик может защитить, использовав безотзывный аккредитив, который открывает банк по поручению заказчика. Имеется в виду, что тем самым банк принимает на себя обязательство произвести оплату против выписанных подрядчиком документов.
В договор подряда может оказаться целесообразным включить условие, по которому заказчик приобретает право в случаях, когда генеральный подрядчик не рассчитывается своевременно с субподрядчиками, удержать соответствующую сумму из того, что причитается ему в силу договора генерального подряда. Данная мера обеспечивает интерес заказчика к достижению результата работы в целом, а значит, и в отдельных частях, которые связаны с исполнением обязательств субподрядчиками. Таким образом, необходимость своевременно рассчитаться с привлеченными субподрядчиками становится для генерального подрядчика обязанностью и перед заказчиком. Она вытекает из более общей обязанности генерального подрядчика организовывать рабочий процесс, и его непрерывность.
Обязанности заказчика не всегда исчерпываются теми, которые входят в определение договора, т.е. принять результат работы и оплатить его. Имеется в виду, что на заказчика может быть возложена обязанность совершать различные действия, цель которых составляет помощь подрядчику в исполнении его обязанностей.
Обязанность заказчика оказывать содействие подрядчику является традиционной для подряда. Это объясняется в равной мере и обычной длительностью ответствующих отношений, и такой же обычной их сложностью.
Поскольку включение в договор условия, которое предусматривает необходимость для заказчика оказывать содействие в исполнении обязательства контрагенту, может влечь за собой для заказчика весьма существенные материальные затраты, ст. 718 ГК РФ устанавливает определенные требования к исполнению такой обязанности. Имеется в виду, что подобное включение приобретает силу, если в договоре установлены не только случаи и объем, но также порядок оказания содействия.
Предусмотрены различные последствия нарушения заказчиком отмеченной обязанности, в том числе возникновение у подрядчика права требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, которые вызваны простоем либо перенесением соков исполнения работы или увеличением предусмотренной в договоре цены работы. Заказчик, который нарушил условие договора об оказании содействия, обязан возместить контрагенту понесенные по указанной причине дополнительные издержки. Подрядчик вправе также требовать возмещения ему иных, возникших по указанной причине убытков либо соответственно повышения сметной стоимости работ.
Заключение
Итак, в результате проведенного исследования нами были сделаны следующие выводы.
Договором подряда называется договор, по которому одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результаты заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Договор подряда является двусторонним, возмездным и консенсуальным.
Предмет договора должен четко указывать характер проводимых работ, масштабы; место и сферу действия договора. При этом необходимо учесть, что работы по договору подряда выполняются по заданию заказчика, которое может быть выражено по-разному: при крупных подрядных работах оно определяется в форме прилагаемой к договору проектной или технической документации, или в виде договорного раздела или условия самого договора подряда о его предмете.
Для договора подряда характерны следующие особенности:
во-первых, вещь, созданная по договору подряда, принадлежит на праве собственности подрядчику до момента принятия выполненной работы заказчиком;
во-вторых, выполнение работы в соответствии с заданием заказчика, с целью удовлетворения тех или иных индивидуальных запросов и требований, прямое указание на данный счет содержится в определении подряда;
в-третьих, подрядчик самостоятелен в выборе средств и способов достижения обусловленного договором результата;
в-четвертых, подрядчик обязуется выполнять работу за свой риск, т.е. он выполняет работу своим иждивением и может получить вознаграждение только в том случае, если в ходе выполнения работы он достигает оговоренного договором результата.
Порядок заключения договора подряда и его форма регламентируется, прежде всего, общими положениями ГК РФ для договоров, заключаемых по свободному усмотрению сторон. Вместе с тем в правовом регулировании этого договора существует ряд особенностей. В правоприменительной практике иногда возникают ситуации, когда спорное отношение имеет правовой характер, входит в сферу правового регулирования, но не предусмотрено конкретной нормой права. При комплексном юридическом рассмотрении договора подряда, как особого вида гражданско-правовых отношений обнаружились нормы, которые прямо не урегулированы законодательством, а отсылают к другим нормам права, например, статьи параграфа 1 главы 37 ГК РФ "Общие положения о подряде" обладают субсидиарным действием по отношению к тем, которые регулируют соответствующие разновидности подряда.
Еще одну из особенностей ГК РФ составляет и отделение от подрядных договоров, признанных теперь самостоятельным по отношению к нему - договора о возмездном оказании услуг. В данной работе затрагивается проблема о соотношении обязательств по оказанию услуг и обязательств по выполнению работ, необходимо отметить, что в юридической науке нет единства по этому поводу. Одни ученые высказывают мнение о том, что работа и подрядные обязательства - это более широкое понятие по отношению к услугам. А другие же эти категории разделяют, полагая, что в юридическом аспекте нельзя говорить о совпадении этих двух понятий, и, следовательно, такого решения не должно быть в регулировании отношений, порождаемых работами и услугами. Услуга не направлена на создание вещного по форме материального результата, это препятствует распространению на отношения услуги большинства норм о подряде, предмет которого состоит в совершении действий, направленных на изготовление или переработку вещей. На достижение вещественного результата путем выполнения работ.
Содержание договора определяет правила поведения сторон, а нарушение этих правил ведет к неблагоприятным последствиям.
Обязательства подрядчика выполнить по заданию заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
При выполнении сторонами надлежащим образом всех обязательств договор будет считаться исполненным.
В рамках общего понятия подряда можно выделить следующие его разновидности: бытовой подряд (ст. 730-739 ГК), строительный подряд (ст.740-757 ГК), подряд на выполнение проектных и изыскательских работ (ст. 758-762 ГК), подрядные работы для государственных нужд (ст. 763-768 ГК).
Еще одной проблемой является выбор законодательства, которое необходимо применять. Так как круг изданных нормативно-правовых актов очень широк, и в каком случае, какой из них следует применять неясно. Поэтому следует помнить, что основным документом, который является общим и обязательным для применения во всех случаях, является Гражданский кодекс РФ. Необходимость применения иных нормативно-правовых актов зависит от конкретной ситуации.
Таким образом, комплексное юридическое исследование договора подряда в рамках настоящей дипломной работы позволило решить поставленные задачи, в результате исследования была проделана работа по анализу правовых основ и юридической практики в связи с применением норм, регулирующих подрядные отношения.
Однако данная дипломная работа не содержит ответы на все вопросы, возникающие в подрядных отношениях и ряд проблем, отраженных в тексте может быть предметом дальнейших исследований в этой области гражданского права.
Список использованной литературы
Нормативные правовое акты:
Конституция Российской Федерации от 12.12.93
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1. // Собрание законодательства Российской Федерации от 5.12.94. № 32. Ст. 3301.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2. // Собрание законодательства Российской Федерации от 29.01.96. № 5. Ст. 410.
Градостроительный кодекс РФ от 29.12.04 № 190-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 03.01.05. № 1. Ст. 16.
Бюджетный кодекс РФ от 31.07.98 № 145 // Собрание законодательства Российской Федерации от 03.08.98. № 31. Ст. 3823.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.01 №197-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 07.01.02. № 1 (ч.1). Ст. 3.
Федеральный закон от 25.02.99 № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений" (с изм. и доп. от 22.08.2004) // Собрание законодательства Российской Федерации от 01.03.99. № 9. Ст. 1096.
Федеральный закон от 17.11.95 №169-ФЗ "Об основах архитектурной деятельности в Российской Федерации" (с изм. и доп. от 22.08.04) Собрание законодательства Российской Федерации от 20.11.95. № 47. Ст. 4473.
Федеральный закон от 28.08.95. № 154-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"// Собрание законодательства Российской Федерации от 28.08.95. № 35. Ст. 3506.
Федеральный закон от 27.12.95 № 213-ФЗ "О государственном оборонном заказе" // Собрание законодательства Российской Федерации от 01.01.96. № 1. Ст. 6.
Закон РСФСР от 26.06.91 "Об инвестиционной деятельности в РСФСР"// Ведомости СНД и ВС РСФСР. 18.07.91. № 29. Ст. 1005.
Закон Российской Федерации от 07.02.92. № 2300-1 "О защите прав тпотребителей" // Собрание законодательства Российской Федерации от 15.01.96. № 3. Ст. 140.
Закон Челябинской области от 24.04.03. № 158 "О поставках товаров, выполнении работ, об оказании услуг для областных государственных нужд" // Ведомости Законодательного собрания Челябинской области. 2003. № 4.
Постановление Правительства РФ от 14.08.93 № 812 "Об утверждении основных положений порядка заключения и исполнения государственного контракта (договора подряда) на строительство объектов для федеральных государственных нужд в Российской Федерации" // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 23.08.93. №34. Ст.3189.
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 05.05.1997 № 14 "Обзор практики разрешения споров связанных с заключением, изменением и расторжением договоров" // Вестник ВАС РФ. 1997. № 7.
Постановление Правительства РФ от 15.08.97 № 1025 "Об утверждении правил бытового обслуживания населения в РФ // Собрание законодательства Российской Федерации от 25.08.97. № 34. Ст. 3979.
Постановление Правительства РФ от 27.12.00 №1008 "О порядке проведения государственной экспертизы и утверждения градостроительной, предпроектной и проектной документации" // Собрание законодательства Российской Федерации от 01.01.01. № 1 (ч.2). Ст. 135.
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.10.98. № 14 "О практике применения норм Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами" // Вестник ВАС. 1998. № 12.
Монографии и учебники, периодические издания:
Абрамов В. "Договор подряда". Законодательство, документы, комментарии. // Закон. 2001. № 7.
Абрамов В.А. Сделки и договоры. Комментарии. Разъяснения. М., 1997.
Брагинский М.И: подряд, выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, возмездное оказание услуг // Хозяйство и право. 1996. № 4.
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая. Общие положения.- М.:"Статут", 2001.
Брагинский М.И. совершенствование законодательства о капитальном строительстве. М.: Стройиздат. 1982.
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договоры о выполнении работ и оказании услуг. Книга третья. - М.: "Статут", 2002.
Борисов А.Н комментарии к гражданскому кодексу Ч.1,2,3. (постатейный) - 2-е изд.- М.: Книжный мир. 2002.
Витрянский В.В. "Существенные условия договора" // Хозяйство и право, 1997. № 7.
Васильченко А.П. "О толковании статьи 705 ГК РФ" // Журнал российского права. 2002. № 3.
Гаврилов Э. Когда заказчик становится собственником по договору подряда? // Российская юстиция. 1999. № 11.
Грибков А.Ю. "Определение финансового результата в генподрядных строительных организациях" // Бухгалтерский учет. 2000. № 3.
Грибанов В.П. Договор купли-продажи по советскому гражданскому праву. М.: МГУ, 1956 .
Дорожкин В.Р. Управление проектами в подрядных торгах // Экономика строительства, 1998. № 4.
Иоффе О.С., Толстой Ю.К. Новый Гражданский кодекс РСФСР. Л.: ЛГУ, 1965.
Екимов С.А. "Понятия и общая характеристика договора"// Журнал российского права, 2002. № 10.
Ковалевская Н.С., Шишкина В.С. Договоры о выполнении работ // Коммерческое право: Учебник. Ч.1 / Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевой. СПб., 1997.
Мищенко Е.А. "Публичный договор бытового подряда". - М. Юрист 2003. №7.
Подряд и подрядоподобные договоры // Вестник ВАС РФ 1996. № 7.
Садиков О.Н. "Комментарии к гражданскому кодексу", ч.2. Институт законодательства и правоведения при правительстве РФ. М.: ИНФРА-М-НОРМА. 1998.
Сарбаш С. "Использование договорного обязательства третьим лицом" // Хозяйство и право. - 2003. №4.
Сергеев А.П. Гражданское законодательство. Сборник нормативных актов. Т. 2. М., 1999.
Соколов П.А. "Гарантийные обязательства при договоре подряда", Правовые основы и учет // Бухгалтерский учет, 2000. №2;
Суханов Е.А. Гражданское право: том 2, полутом, 2-е. издание. М.: Издательство БЕК. 2000.
Суходольский Г.А. "Юридические проблемы при проведении подрядных торгов" // Экономика строительства. - 2003. №8
Филиппов П.М. гражданское право. Часть вторая. - М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2003.
Харисов Ф. "Санкции в договоре строительного подряда" // Хозяйство и право. 1999. №7.
Эрделевский А."Подряд, общие положения" // 3акон 2001. №7.
Юшкевич С.П. " Договор строительного подряда" - М.: Ось 2002.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Характеристика договора подряда: правовая природа договора, его содержание. Обязанности сторон по договору подряда и ответственность за их неисполнение. Расторжение договора подряда. Понятие, особенности, порядок заключения договора строительного подряда.
дипломная работа [101,1 K], добавлен 05.07.2010Подрядные и договорные обязательства, правовое регулирование, понятие и виды договоров подряда. Проблемы разграничения договора подряда, трудового договора и иных видов гражданско-правовых документов. Права и обязанности сторон, заключение договора.
контрольная работа [57,0 K], добавлен 12.10.2010Порядок заключения договора строительного подряда. Понятие, значение, стороны и существенные условия договора. Содержание договора строительного подряда: права, обязанности и ответственность сторон. Сдача и приемка работ, гарантии качества в договоре.
курсовая работа [41,2 K], добавлен 25.11.2014Общие положения о договоре подряда. Понятие договора подряда и его разграничение от других договоров. Существенные условия, их особенности и отдельные виды договора подряда. Договор бытового подряда, строительного подряда. Ответственность за нарушение.
курсовая работа [38,1 K], добавлен 02.11.2008Историко-правовые концепции договора подряда как одного из самых распространенных договоров в сфере товарно-денежного оборота. Правовая характеристика, основные элементы и содержание договора подряда, особенности ответственности сторон за его нарушение.
курсовая работа [100,5 K], добавлен 08.07.2015Нормативная база регулирования договора строительного подряда. Понятие, сущность договора строительного подряда. Предпосылки и порядок заключения договора строительного подряда. Стороны договора. Форма договора Срок договора. Права и обязанности сторон.
курсовая работа [58,3 K], добавлен 21.08.2008Понятие и гражданско-правовая природа договора строительного подряда. Права и обязанности заказчика и подрядчика. Заключение, изменение, расторжение договора строительного подряда. Вопросы судебно-арбитражной практики по ответственности сторон договора.
дипломная работа [88,0 K], добавлен 22.01.2011Понятие, признаки и виды договора строительного подряда. Стороны и содержание договора, порядок его заключения, права, обязанности и ответственность сторон. Обеспечение исполнения договора строительного подряда, порядок его изменения и расторжения.
курсовая работа [888,8 K], добавлен 03.05.2010Понятие и элементы договора подряда, ответственность его сторон и порядок прекращения. Отличия договора подряда от других гражданских договоров. Содержание договоров строительного и бытового подряда. Особенности заключения подряда с физическим лицом.
курсовая работа [66,4 K], добавлен 23.10.2014Понятие и гражданско-правовая характеристика договора подряда. Элементы и виды подрядных договоров. Определение состава обязательств, возникающих из договора подряда. Обязанности подрядчика и заказчика, их ответственность и условия расторжения договора.
курсовая работа [38,1 K], добавлен 27.07.2015
