Договор подряда в гражданском праве
Отличительные признаки договора подряда от смежных соглашений, юридическое и практическое значение разницы. Права и обязанности сторон, ответственность по контракту. Рекомендации по совершенствованию правовой базы и практики применения норм о подряде.
| Рубрика | Государство и право |
| Вид | дипломная работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 05.07.2010 |
| Размер файла | 98,7 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Заказчик претерпевает неблагоприятные последствия в случае непринятия необходимых мер в ответ на предупреждение подрядчика об обстоятельствах и в случаях, предусмотренных в законе (п. З ст.716 ГК РФ). Действия заказчика, за несовершение которых предусмотрена ответственность, составляют содержание встречных обязанностей, определенных ст.719 ГК РФ. Особенность правового регулирования последствий невыполнения заказчиком указанных действий заключается в том, что в зависимости от договорного условия, нарушаемого в итоге, наступают различные неблагоприятные последствия. Так, если в результате непринятия необходимых мер, предусмотренных п. 3 ст.716 ГК РФ, возникает угроза годности результата работы, подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков. За несовершение заказчиком тех же самых действий, но уже препятствующих исполнению договора подрядчиком, нарушитель в дополнение к вышеуказанным последствиям несет и другие, поскольку подрядчик вправе только приостановить начатую работу либо не приступать к ее выполнению. Следует отметить, что в последнем случае может наступить лишь одно из альтернативно определенных последствий. Расширение круга указанных последствий, потенциально наступающих в последней ситуации, свидетельствует о более негативном поведении заказчика с точки зрения законодателя Бербеков А.Х. Основание и условия ответственности сторон по договору строительного подряда [Текст]/ Юрист. - 2006. - № 7. - С. 16..
Заказчик несет последствия неправильного оформления недостатков результата работы, закрепленные в ст. 720 ГК РФ. М.И.Брагинский подчеркивал, что работа признается принятой без проверки в случае ненадлежащего оформления факта обнаружения недостатков Брагинский М.И. Указ. соч. - С. 83.. Неблагоприятные для заказчика последствия принятия работы без проверки закреплены п. 3 ст.720 ГК РФ и заключаются в лишении права ссылаться на явные недостатки результата работы. Значит, в таком случае подрядчик не отвечает за такие недостатки в соответствии с требованиями ст.723 ГК РФ.
При взыскании задолженности за выполненные работы необходимо обращать внимание на то, чтобы меры ответственности не применялись дважды за одно нарушение. Более наглядно это можно проиллюстрировать следующим примером Постановление Президиума ВАС РФ от 02.03.2006 г. № 6054/06 [Текст] // Вестник ВАС РФ. - 2006. -№ 7. - С. 43..
Исходя из общих принципов Гражданского кодекса Российской Федерации за одно и то же правонарушение не могут применяться одновременно две меры гражданско-правовой ответственности. Поэтому взыскание с ответчика одновременно неустойки и процентов за пользование чужими денежными средствами следует признать неправомерным.
Заключение
Подрядные правоотношения - это вид гражданских правоотношений, при возникновении которых одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику в установленный срок, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
Одним из оснований возникновения подрядных правоотношений является договор подряда, который имеет свои отличительные черты и особенности. Наличие различных видов договора подряда обусловлено разнообразием общественных отношений, субъекты которых нуждаются в помощи специалистов в той или иной сфере по выполнению работ или оказанию услуг.
Договор подряда является консенсуальным, возмездным, двусторонне - обязывающим (ст. 702 ГК). Его стороны - подрядчик и заказчик, которыми в обычном договоре подряда могут быть любые лица. Предметом договора подряда является выполнение подрядчиком определенной работы, завершающейся имеющим овеществленную форму результатом. Обязанность подрядчика - выполнить по заданию заказчика такую работу и сдать ее результат заказчику, обязанность заказчика - принять и оплатить результат работы.
1. По нашему мнению момент достижения подрядчиком результата работы - рубеж, обозначающий переход рассматриваемого риска к подрядчику. В связи с наличием пробела в правовом регулировании распределения рисков при выполнении работ из материалов заказчика предлагается дополнить текст абз.2 п.1 ст.705 словами «до момента достижения результата выполненной работы». Фиксация момента достижения результата помогает внести ясность в правила распределения рисков, урегулировать оставленную до сих пор без внимания ситуацию и тем самым облегчить применение ст.705 ГК РФ на практике.
2. ГК РФ не раскрывается содержание правила о несении риска случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной подрядчиком работы. Данный риск не закреплен прямо и четко и в ст.711 ГК РФ, регулирующей порядок оплаты работы. Это может затруднять применение названных статей ГК РФ на практике, приводить к различному толкованию их содержания. Отсюда следует, что в целях единообразного понимания и применения норм о риске случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы необходимо дополнить абз. 3 п.1 ст.705 ГК РФ правилом следующего содержания: «В таком случае подрядчик не вправе требовать от заказчика вознаграждения за случайно погибший или поврежденный не по вине сторон результат выполненной работы до его приемки заказчиком». Такая норма была закреплена в ГК РСФСР 1964 г., в которой говорилось о том, что «если предмет подряда до сдачи его случайно погиб или окончание работы стало невозможным не по вине сторон, подрядчик не вправе требовать вознаграждения за работу». Аналогичным правилом можно было бы дополнить п.1 ст.711 ГК РФ.
3. Статья 716 ГК РФ не дает ответа на вопрос о форме предупреждения, совершаемого подрядчиком. Диссертант является сторонником письменного оформления подобного предупреждения, так как в противном случае на практике будет трудно доказать факт выполнения подрядчиком данной обязанности при возникновении спора об этом. Предлагается дополнить ст.716 ГК РФ указанием на обязанность письменного предупреждения заказчика.
4. Заказчик имеет право давать указания о способе исполнения работы (п.3 ст.716 ГК РФ). Косвенное определение данного права содержится в норме об обстоятельствах, о которых подрядчик обязан предупредить заказчика. На императивный характер указаний может указывать и то, что в случае, если с учетом названных обстоятельств заказчик не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер, подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения убытков. С другой стороны, п.3 ст.703 ГК РФ закрепляет правило самостоятельного определения подрядчиком способа выполнения работы. Правовой коллизии можно не допустить путем конкретизации юридической силы указаний заказчика о способе выполнения работы. Предлагается дополнить ст.715 ГК РФ пунктом четвертым в следующей редакции: «4. Указания заказчика о способе выполнения работы определяют пределы, в которых подрядчик самостоятельно выбирает способ выполнения работы. Указание заказчиком конкретного способа выполнения работы обязательно для подрядчика только в случае, если его осуществление не грозит безопасности работ и выполнению их надлежащим образом, и другими неблагоприятными последствиями для заказчика».
5. Закон не содержит перечня действий, составляющих содействие заказчика, их формы, порядок, объем. Данное обстоятельство может затруднить применение ст.718 ГК РФ. Предлагается дополнить ст.718 ГК РФ хотя бы примерным перечнем действий по оказанию содействия заказчиком подрядчику.
6. ГК не содержит понятия существенного превышения цены работы и возрастания стоимости материала. Поэтому вносится предложение о дополнении пп.1 п.5 ст.709 ГК РФ и пп.2 п.6 ст.709 ГК РФ конкретизацией понятий существенного превышения цены работы и возрастания стоимости материалов, оборудования, предоставленных подрядчиком, хотя бы путем указания на размер их повышения в процентном отношении по сравнению с ценами, предусмотренными в договоре.
Библиографический список
Нормативно-правовые акты
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 [Текст]: офиц. текст // Российская газета. - 1993. - № 237.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Текст]: [федер. закон № 51- ФЗ: принят 30.11.1994, по сост. 26.06.2007] // Собрание законодательства РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Текст]: [федер. закон № 14-ФЗ: принят 26.01.1996, по сост. 26.06.2007] // Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 5. - Ст. 410.
4. Градостроительный кодекс Российской Федерации [Текст]: [федер. закон № 191-ФЗ: принят 29.12.2004, по сост. 08.11.2007]// Собрание законодательства РФ. - 2005.- № 1 (часть 1).- ст. 16.
5. О защите прав потребителей [Текст]: [закон № 2300-1: принят 07.02.1992, по сост. 25.10.2007] // Ведомости СНД и ВС РФ. - 1992. - № 15. - Ст. 766.
6. О лицензировании отдельных видов деятельности [Текст]: [федер. закон № 128-ФЗ: принят 08.08.2001, по сост. 06.12.2007]//Собрание законодательства РФ.- .2001.- № 33 (часть I).- ст. 3430.
7. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения [Текст]: [федер. закон № 52-ФЗ: принят 30.03.1999, по сост. 01.12.2007]// Собрание законодательства РФ. - 1999. - № 14. - Ст. 1650.
8. Об инвестиционной деятельности в российской федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений [Текст]: [федер. закон № 39-ФЗ: принят 25.02.1999, по сост. 24.07.2007]// Собрание законодательства РФ. - 1999. - № 9. - Ст. 1096.
9. Об архитектурной деятельности в Российской Федерации [Текст]: [федер. закон № 169-ФЗ: принят 17.11.1995, по сост. 18.12.2006]//Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 47. - Ст. 4473.
10. О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд [Текст]: [федер. закон № 94-ФЗ: принят 21.07.2005, по сост. 24.07.2007]// Собрание законодательства РФ. - 2005. - № 30 (ч. 1). - Ст. 3105.
11. О техническом регулировании[Текст]: [федер. закон № 184-ФЗ: принят 27.12.2002, по сост. 09.05.2005]// Собрание законодательства РФ. - 2002. - № 52 (ч. 1). - Ст. 5140.
12. О лицензировании деятельности в области проектирования и строительства [Текст]: [пост. Правительства № 174: принято 21.03.2002, по сост. 03.10.2002]// Собрание законодательства РФ. - 2002. - 12. - Ст. 1149.
13. О правилах подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве//[Текст]: [пост. Правительства № 1636: принято 27.12.1997]// Собрание законодательства РФ. - 1998. - № 1. - Ст. 138.
14. Об утверждении перечня товаров, подлежащих обязательной сертификации, и перечня работ и услуг, подлежащих обязательной сертификации [Текст]: [пост. Правительства № 1013: принято 13.08.1997, по сост. 28.12.2006] // Собрание законодательства РФ. - 1997. - № 33. - Ст.3899.
15. Об утверждении Правил бытового обслуживания населения в Российской Федерации [Текст]: [пост. Правительства № 1025: принято 15.08.1997, по сост. 01.02.2005] // Собрание законодательства РФ. - 1997. - № 34. - Ст. 3979.
Научная и учебная литература
1. Алипова Л.А. Традиции и современные подходы к договору подряда [Текст]//Гражданское право.-2007.- № 2.- С.34.
2. Беляева М.Г. Наем и подряд рабочей силы: а есть ли разница? (взгляд экономиста) [Текст]//Трудовое право.- 2006.- № 9.- С.44.
3. Бербеков А.Х. Основание и условия ответственности сторон по договору строительного подряда [Текст]// Юрист. - 2006. - № 7. - С. 16.
4. Борисова Л.А., Кадыров Р.А., Эльдерханов А.В. Методика выбора подрядных организаций и поставщиков материальных ресурсов в строительстве // Российский следователь. - 2006. - № 8. - С. 22.
5. Брагинский М.И. Совершенствование законодательства о капитальном строительстве [Текст]. М.: Стройиздат, 1982. - 224 с.
6. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая. Общие положения [Текст]. М.: Издательство "Статут", 2001 (издание 3-е, стереотипное).- 802 с.
7. Брагинский М.И., Витрянский В.В., Договорное право. Книга третья: Договоры о выполнении работ и оказании услуг [Текст]. М., Статут, 2003. - 780 с.
8. Витрянский В.В. Договор перевозки [Текст]. М., Статут, 2001. - 404 с.
9. Витрянский В.В. Проценты по денежному обязательству как форма ответственности [Текст] // Хозяйство и право. - 1997. - № 8. - С. 68
10. Гаврилов Э. Когда заказчик становится собственником предмета договора подряда? [Текст]//Российская юстиция.- 1999.- № 11.- С.15.
11. Герасимов А. Подрядные торги: кто больше в накладе? [Текст]// Бизнес-адвокат. - 2004. - № 23. - С. 14.
12. Герасимов А. Принял работы - оплати их [Текст]// Бизнес-адвокат. - 2007. - № 13. - С. 18.
13. Гражданское право [Текст]/ Под ред. А.П. Сергеева и Ю.К. Толстого. Т. 2. СПб., Проспект, 2006.- 822 с.
14. Гражданское право [Текст]/ Под ред. В.А. Рясенцева. Т. 2. М.: Госюриздат, 1976. - 780 с.
15. Гражданское право: в 2 Т. Том II. Полутом 1: учебник (издание второе, переработанное и дополненное) [Текст]./ Под ред. Суханова Е.А. - М., Волтерс Клувер. 2006. - 920 с.
16. Дихтяр А.И., Гурьева Т.Н., Губанова Н.Л. Актуальные вопросы практики рассмотрения арбитражными судами споров из договоров строительного подряда [Текст]// Правовые вопросы строительства. - 2004. - № 2. - С. 15.
17. Доброчинская И. Нетипичные проблемы типового подряда [Текст]// Бизнес-адвокат. - 2004. - № 3. - С. 15.
18. Долженко А.Н., Резников В.Б., Хохлова Н.Н.. Судебная практика по гражданским делам [Текст]. - М., ПБОЮЛ Гриженко Е.М. 2001. - 784 с.
19. Дудиков М.В. Особенности договора подряда на выполнение работ, связанных с пользованием недрами [Текст]// Юридический мир.- 2007.- № 1.- С.40.
20. Елисеев Д.А. Ответственность подрядчика за нарушение сроков выполнения работ по договору строительного подряда [Текст]// Правовые вопросы строительства. - 2005. - № 2. - С. 25.
21. Завидов Б.Д. Основные и специфические особенности общих положений договора подряда (комментарий) [Текст]// Юрист. - 2007. - № 1. - С. 16.
22. Загребнев С. Толлинг - находка для производителей [Текст]// Экономика и жизнь. - 1997. - № 22.- С.22.
23. Иоффе О.С., Толстой Ю.К. Новый Гражданский кодекс РСФСР [Текст]. Л.: ЛГУ, 1965.- 362 с.
24. Кабалкин А. Договор бытового подряда [Текст]// Российская юстиция. - 2006. - № 8. - С. 18.
25. Каменков В.С. Значение, понятие и сфера применения договора строительного подряда [Текст]//Бюллетень нотариальной практики.- 2007.- № 2.- С.12.
26. Каравайкин А.А. Договор подряда в капитальном строительстве [Текст]. М.: МГУ, 1960. - 118 с.
27. Коведяев С.В., Маслова Е.А. Проблемные вопросы договоров строительного подряда [Текст]//Правовые вопросы строительства.- 2007.- № 1.- С.22.
28. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный) [Текст]/ Под ред. Абовой Т.Е., Кабалкина А.Ю. - М., Юрайт. 2005. - 870 с.
29. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (части второй) (постатейный) [Текст]/ Под ред. Абовой Т.Е., Кабалкина А.Ю. - М., Юрайт. 2004. - 877 с.
30. Комментарий к ГК РФ, части второй (постатейный) [Текст]/ Отв. ред. Садиков О.Н. Изд-е 9-е, испр. и доп. - М., ИНФРА-М. 2005. - 940 с.
31. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный) (издание четвертое, исправленное и дополненное) [Текст]/ Под ред. Садикова О.Н. - М., Инфра-М. 2006. - 802 с.
32. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный) (издание пятое, исправленное и дополненное с использованием судебно-арбитражной практики) [Текст] / Под ред. Садикова О.Н. - М., Инфра-М. 2007. - 904 с.
33. Кондратьева О. Что скрывается за договором подряда? Мнение, ориентированное на работодателя [Текст]// Бизнес-адвокат. - 2005. - № 1. - С. 18.
34. Кратенко М.В. Договор найма услуг физического лица: проблема судебной практики и перспективы правового регулирования [Текст]// Трудовое право. - 2007. - № 5. - С. 20.
35. Лавров Д.Г. Денежные обязательства в российском гражданском праве [Текст]. - СПб., Центр-Пресс. 2001.- 214 с.
36. Мейер Д.И. Русское гражданское право [Текст]. М., Статут, 2003. - 824 с.
37. Мищенко Е.А. Публичный договор бытового подряда [Текст]// Юрист. - 2007. - № 7. - С. 20.
38. Новоселова Л.А. Проценты по денежным обязательствам [Текст]. - М., Статут. 2003. - 211 с.
39. Ойгензихт В.А. Проблема риска в гражданском праве [Текст]. Душанбе, 1972. - 119 с.
40. Победоносцев К.П. Курс гражданского права [Текст] Ч.3: Договоры и обязательства. - М., Зерцало. 2003. - 567 с.
41. Позднышева Е.В. Возмещение убытков в виде упущенной выгоды, причиненных нарушением обязательств по договору строительного подряда [Текст]//Цивилист.- 2006.- № 3.- С.23.
42. Попов А. Ответственность за неисполнение денежного обязательства [Текст] // Хозяйство и право. - 1997. - № 8. - С.79.
43. Розенберг М.Г. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров. Комментарий [Текст]. М.: Юриздат, 1991. - 110 с.
44. Розенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров. Комментарий по законодательству и практике разрешения споров [Текст]. М., Статут, 2001. - 227 с.
45. Розенберг М.Г. Ответственность за неисполнение денежного обязательства: Комментарий к гражданскому кодексу РФ [Текст]. - М., МЦФЭР. 1995. - 80 с.
46. Семенова Е. Поставка или подряд [Текст]// ЭЖ-Юрист. - 2005. - № 25. - С. 9.
47. Сковородко П. Толлинг: способов ухода от НДС становится все меньше [Текст]// Экономика и жизнь. - 1997. - № 43.- С.12.
48. Столярова Э. Что скрывается за договором подряда? Мнение, ориентированное на работника [Текст]// Бизнес-адвокат. - 2005. - № 1. - С. 23.
49. Сухова Г.И. О практике разрешения споров по договору строительного подряда [Текст]//Вестник ВАС РФ.- 2000.- № 6.- С.18.
50. Толковый словарь русского языка[Текст]. Т. II / Под ред. Д.Н. Ушакова. М., Госиздат, 1969. - 1500 с.
51. Фроловская Ю.И. К вопросу о понятии гражданско-правовой ответственности за нарушение обязательств по выполнению строительных работ [Текст]// Юрист. - 2005. - № 12. - С. 16.
52. Хасанова Р.Р. Ответственность заказчика в договоре строительного подряда за неисполнение обязательства по оплате работ [Текст]// Правовые вопросы строительства. - 2006. - № 1. - С. 16.
53. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права [Текст]. М., Спарк, 1995. - 744 с.
54. Шешенин Е.Д. К вопросу о правовой природе отношений между государственными предприятиями по индивидуальным заказам промышленного оборудования [Текст]// Ученые записки СЮИ. Т. 5. М., 1997. - С. 28.
55. Эрделевский А.М. Общие положения о подряде [Текст]// Российская юстиция. - 2006. - № 11. - С. 22.
56. Эрделевский А.М. Трудовой и гражданско-правовой договор: сходство и различия [Текст]// Российская юстиция. - 2007. - № 2. - С. 13.
57. Юшкевич С.П. Договор строительного подряда [Текст]. М., Юристъ, 2000. - 322 с.
Материалы юридической практики
1. О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации [Текст]: [Постановление Пленума ВС РФ № 6, Пленума ВАС РФ № 8: принято 01.07.1996] // Вестник ВАС РФ. - 1996. - № 9. - С. 4.
2. О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей» [Текст]: [пост. Пленума ВС РФ № 7: принято 29.09.1994, по сост. 11.05.2007] // Российская газета. - 1994. - № 230.
3. Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» [Текст]: [инф. Письмо ВАС РФ № 51: принято 24.01.2000] // Вестник ВАС РФ. - 2000. - № 3. - С. 43.
4. Постановление Президиума ВАС РФ от 02.03.2006 г. № 6054/06 [Текст] // Вестник ВАС РФ. - 2006. -№ 7. - С. 43.
5. Постановление Президиума ВАС РФ от 27.01.2007 г. № 5567/07 [Текст]// Вестник ВАС РФ. - 2007. - № 5. - С. 32.
6. Постановление ВАС РФ от 4 февраля 2006 г. № 4972/06 [Текст]//Вестник ВАС РФ. - 2007. - № 3. - С. 43.
7. Постановление ФАС Поволжского округа от 09.11.2006 г. по делу № А55/3671-06 [Текст]// Вестник ВАС РФ. - 2007. - № 3. - С. 26.
8. Постановление Президиума ВАС РФ от 29.12.2006 г. № 4912/06 [Текст]// Вестник ВАС РФ. - 2007. - № 4. - С. 23.
9. Постановление ФАС Поволжского округа от 19.01.2006 по делу № А55-25307/06 [Текст]// Вестник ВАС РФ. - 2006. - № 5. - С. 32.
Подобные документы
Подрядные обязательства в системе договорных обязательств: понятие и правовое регулирование, признаки и виды договора подряда. Договор подряда и иные виды гражданско-правовых договоров. Изменение и расторжение договора подряда, ответственность сторон.
дипломная работа [92,8 K], добавлен 05.07.2010Характеристика договора подряда: правовая природа договора, его содержание. Обязанности сторон по договору подряда и ответственность за их неисполнение. Расторжение договора подряда. Понятие, особенности, порядок заключения договора строительного подряда.
дипломная работа [101,1 K], добавлен 05.07.2010Сущность и отличительные особенности договора подряда. Консесуальный, возмездный и взаимный договор подряда. Права и обязанности сторон по договору подряда и последствия их нарушения. Обязанности и ответственность заказчика. Бытовой и строительный подряд.
курсовая работа [85,4 K], добавлен 20.06.2013Теоретические аспекты договора подряда: понятие, виды, история развития в гражданском праве России, отличие от иных договоров. Существенные условия договора подряда. Проблемы заключения, исполнения, расторжения и ответственности по договору подряда.
дипломная работа [102,6 K], добавлен 05.07.2010Рассмотрение нормативной базы регулирования договора строительного подряда. Раскрытие понятия и сущности данного договора, существенных условий. Права и обязанности сторон, ответственность за нарушение договора строительного подряда и его расторжение.
курсовая работа [41,4 K], добавлен 02.12.2015Понятие и предмет договора строительного подряда, его содержание и предъявляемые требования, права и обязанности сторон, ответственность. Строительные нормы и правила как инструмент правового регулирования отношений строительного подряда, их значение.
курсовая работа [38,5 K], добавлен 25.08.2015Понятие и признаки подряда. Законодательство о договоре строительного подряда. Элементы договора строительного подряда. Порядок заключения договора. Особенности содержания договора. Права и обязанности сторон. Сдача-приемка строительного объекта.
реферат [33,5 K], добавлен 25.05.2002Понятие и характерные черты договора бытового подряда. Основные отличия бытового от прочих разновидностей подряда. Права и обязанности сторон в договоре бытового подряда, ответственность сторон. Особенности и порядок компенсации морального вреда.
курсовая работа [32,4 K], добавлен 15.05.2016Подрядные обязательства в системе договорных обязательств. Правовое регулирование, понятие и виды договора подряда. Договор подряда и иные виды гражданско-правовых договоров. Заключение и исполнение договора подряда. Права и обязанности сторон.
дипломная работа [122,7 K], добавлен 21.12.2008Подрядные и договорные обязательства, правовое регулирование, понятие и виды договоров подряда. Проблемы разграничения договора подряда, трудового договора и иных видов гражданско-правовых документов. Права и обязанности сторон, заключение договора.
контрольная работа [57,0 K], добавлен 12.10.2010
