Землеустроительное обслуживание сельскохозяйственных предприятий

Размещено на http://www.allbest.ru/

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ

КАФЕДРА ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА

Контрольная работа

ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Выполнил студент

51-2 группы земфака

М.А. Гришкин

Проверил:

доц. Е.В. Черкашина

Москва 2006 г.

Заключение договора на землеустроительное обслуживание сельскохозяйственных предприятий

Д О Г О В О Р № 1-с

на землеустроительное обслуживание

“ 01 ” сентября 2006 г.

ОАО «Рассвет»

(наименование организации заказчика)

именуемый в дальнейшем “Заказчик”, в лице Генерального директора

И.И. Иванова

действующего на основании _____Устава _______

(положение, устав)

с одной стороны и________ООО «Земобслуживание»_____________

(наименование организации подрядчика)

именуемый в дальнейшем “Подрядчик” в лице _______Генерального директора П.П. Петрова

действующего на основании ______Устава________________________

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 “Заказчик” поручает, а “Подрядчик” принимает на себя выполнение следующих работ: Инженерно-геодезические изыскания, для строительства на площади 30 га;

Изготовление топографических планов масштаба 1 : 500, с высотой сечения рельефа через 0.5 м.

1.2 Научные, технические, экономические и другие требования к выполняемой работе содержатся в техническом задании на выполнении работ и являются частью настоящего договора.

1.3 Наименование и сроки выполнения отдельных этапов работ определяется календарным планом, составляющим неотъемлемую часть настоящего договора.

1.4 Источник финансирования____средства ОАО «Рассвет»__

________________________________________________________

2. Обязанности сторон

2.1 “Подрядчик” обязан:

выполнять работы в соответствии с техническим заданием и иными исходными данными;

согласовать с “Заказчиком” результаты выполненных работ (этапов);

передать “Заказчику” все исполненное по договору.

2.2 “Подрядчик” не вправе передавать исполненное по договору третьим лицам без согласия “Заказчика”.

2.3 “Заказчик ” обязан:

уплатить “Подрядчику” установленную цену в порядке и на условиях, предусмотренных договором;

оказывать содействие “Подрядчику” в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных договором;

согласовывать с “Подрядчиком” результаты выполненных работ (этапов);

использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором;

не передавать исполненное по договору третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия “Подрядчика”.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Цена настоящего договора составляет 700 000,00 (семьсот тысяч рублей ноль копеек)

(цифрами и прописью)

Налог на добавленную стоимость составляет (НДС) составляет 18% от стоимости работ или 126 000,00(сто двадцать шесть тысяч рублей ноль копеек)

Общая стоимость работ по договору составляет 826 000,00 (восемьсот двадцать шесть тысяч рублей ноль копеек)

(цифрами и прописью)

3.2. “Заказчик” обязуется перечислить “Подрядчику”, в порядке предварительной оплаты, аванс в размере __30_% от общей стоимости работ по договору, что составляет ______247 800,00_____(двести сорок семь тысяч восемьсот рублей ноль копеек_) тыс. руб. включая НДС.

3.3. “Заказчик” в течение 5-ти банковских дней по подписании настоящего договора перечисляет “Подрядчику” в порядке предварительной оплаты сумму, определенную п.3.2 настоящего договора .

3.4. “Заказчик” обязуется оплатить принятые от “Подрядчика” по актам сдачи- приемки работы в течении 5-ти банковских дней по их подписании.

3.5. Цена может быть рассчитана на основе действующих расценок и тарифов, а также на договорной основе.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1.Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями технического задания.

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче “Подрядчиком” “Заказчику” на отдельных этапах выполнения и по окончании договора, определяется техническим заданием.

4.3. При завершении работ “Подрядчик” предоставляет “Заказчику” акт сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренной техническим заданием.

4.4. “Заказчик” обязуется принять работу в течение _7_ дней со дня получения акта сдачи-приёмки работ отчётных документов, указанных в п.4.2 настоящего договора и направить “Подрядчику” подписанный акт сдачи-приёмки или мотивированный отказ в приёмке работ.

4.5. В случае мотивированного отказа “Заказчиком” от приёмки работ Сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.6. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность её дальнейшего проведения, Стороны обязаны в 5-ти дневный срок известить друг друга о её приостановлении и в 15-ти дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности или направлениях положения работ. В случае прекращения работ для Сторон наступают последствия и ответственность, предусмотренные статьями 716 и 717 ГК РФ.

4.7. Датой для наступления взаимных расчётов считается момент письменного извещения одной из Сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим договором.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае несвоевременного перечисления “Заказчиком” предварительной оплаты срок окончания работ продлевается на время задержки указанного перечисления.

5.2. В случае неисполнением “Заказчиком” обязательств по предварительной оплате работ “Подрядчик” вправе приостановить исполнение своих обязательств, при этом “Заказчик” возмещает убытки в размере фактически понесённых затрат.

5.3. В случае неисполнения “Заказчиком” обязательств, предусмотренных пунктом 4.4 настоящего договора он уплачивает “Подрядчику” за дни просрочки неустойку, определяемую в процентах от уплаченной суммы. Размер процентов определяется учётной ставкой процента Центрального банка РФ на исполнения денежного обязательства.

5.4. В таком же порядке “Подрядчик” возмещает “Заказчику” неустойку за несвоевременное выполнение предусмотренных настоящим договором работ.

5.5. При обнаружении недостатков в выполненных работах (этапах) “Подрядчик” обязан безвозмездно их устранить.

5.6. За невыполнение работ в установленный договором срок “Подрядчик” уплачивает “Заказчику” неустойку, определённую в процентах от стоимости работ (с учётом НДС). Размер процентов определяется учётной ставкой Центрального Банка РФ на день срока сдачи работ.

5.7. Финансирование последующих этапов работ не производится, если “Подрядчик” не отчитался за исполнение предыдущего этапа.

5.9. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с законом РФ в арбитражном суде, если до этого стороны не придут к взаимному соглашению.

6. Дополнительные условия

6.1. При существенном возрастании стоимости работ, оказываемых “Подрядчику” третьими лицами (субподрядчиками), которые нельзя было предусмотреть при заключении договора, “Подрядчик” может, при согласии “Заказчика”, оплатить увеличение установленной цены договора.

6.2. “Подрядчик” обязан заблаговременно уведомить “Заказчика”, о возможном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до получения согласия “Заказчика” на их продолжение.

6.3. В необходимых случаях Стороны в развитие и уточнение договора заключают дополнительные соглашения.

6.4. “Подрядчик ” имеет право по своему усмотрению привлекать третьи лица к исполнению работ, предусмотренных настоящим договором.

6.5. “Заказчик” имеет право использовать переданные ему “Подрядчиком” результаты работы, в том числе способные к правой охране, а “Подрядчик ” вправе использовать полученные им результаты работ для собственных нужд.

6.6. Взаимоотношение сторон не урегулированные настоящим договором регулируются по правилам и в порядке действующего Гражданского Кодекса РФ.

6.7.___________________________________________________

7. Адреса и расчётные счета сторон

Заказчик ОАО «Рассвет»

Адрес 123456, п. Новое хозяйство, Московская область,

Расчётный счёт 1254665481321____________________________

_______________________________________________________

Подрядчик ООО «Земобслуживание»

Адрес 123457 ул. Казакова, д.6, г.Москва___________________

Расчётный счёт _122354165465456654______________________

_______________________________________________________

Подрядчик Заказчик



	УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ОАО «Рассвет» ________________И.И.Иванов
	«01» сентября 2006 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на создание инженерно-топографического плана масштаба 1:500

Наименование объекта: земельный участок ОАО «Рассвет»

Адрес объекта: 123456, п. Новое хозяйство, Московская область

Вид продукции: инженерно-топографический план масштаба 1:500, высота сечения рельефа 0.5 м, с отображением подземных коммуникаций.

План должен быть построен в системе координат 1963 г., система высот Балтийская

Требуется выполнить следующие виды работ:

Топографическая съемка масштаба 1:500;

Камеральная обработка результатов съемки и построение топографического плана в цифровом виде;

Съемка углов поворота и других скрытых точек подземных сооружений трубокабелеискателем;

Составление плана подземных инженерных сетей и коммуникаций;

Согласование полноты плана подземных инженерных сетей и коммуникаций в эксплуатирующих органах;

Нанесение на план линий градостроительного регулирования по координатам углов поворота аналитическим способом;

Изготовление графической и электронной копий топографических планов.

Требования к инженерно-топографическому плану определяются следующими нормативно-техническими документами:

Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. СНиП 11-02-96, Минстрой РФ, М,, 1997;

Инженерно-геодезические изыскания для строительства. СП 11-104-97, Госстрой России, М., 1997;

Инженерно-геодезические изыскания для строительства. СП 11-104-97, часть II, «Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно-геодезических изысканиях для строительства» Госстрой России, М., 2001;

Условные знаки для топографических планов масштаба 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, Москва, Недра 1989;

Инструкция по съемке и составлению планов подземных коммуникаций, М., «Недра», 1978.

По окончании работ должно быть представлено 4 экземпляров технического отчета о выполненных работах с приложением следующих материалов:

Топографический план в цифровом (электронном) векторном виде с библиотеками условных знаков и шрифтов на компакт-диске, 1 экз., в формате DWG (AutoCAD);

Графическая копия электронного инженерно-топографического плана на бумаге, 1 экз. Графическая копия должна быть заверена печатью Исполнителя.

Ведомость согласования полноты нанесения подземных инженерных сетей и коммуникаций с организациями, эксплуатирующими подземные инженерные сети и коммуникации, отображенные на плане.

Полученные в результате выполнения работ материалы и данные должны быть сданы в Мособлгеофонд согласно ТСН 11-304-2005 Московской области. Проведение государственной экспертизы в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (с изменениями от 22 июля 2005 года и от 31 декабря 2005 года) не требуется.

Генеральный директор______________________ П.П.Петров

подпись

Приложение №2

к договору 1-с от 01 сентября 2006 г.

Календарный план инженерно-геодезических изысканий для строительства на площади 30 га земельного участка ЗАО «Рассвет»

№№	Наименование работ и этапов	Сдаваемые материалы	Сроки начала и окончания работ	Стоимость (в тыс. руб.)
	Подготовительные работы	-	02.09.2006 - 15.09.2006	126
	Топографическая съёмка земельного участка ОАО «Рассвет» на площади 30 га	Полевые журналы, протоколы тахеометрической съёмки, схемы теодолитных ходов, схемы нивелирных ходов	16.09.2006 - 01.10.2006	300
	Камеральная обработка материалов полевых измерений	Топографический план в электронном виде, в формате DWG (AutoCAD)	02.10.2006 - 10.10.2006	150
	Изготовление топографических планов масштаба 1:500, с высотой сечения рельефа 0.5 м	Топографические планы в бумажном виде	02.10.2006 - 09.10.2006	50
	Согласование положения коммуникаций в эксплуатирующих органах	Ведомости согласования коммуникаций отображённых на плане	10.10.2006 - 10.11.2006	200
	Итого			826

Генеральный директор ОАО «Рассвет»

Генеральный директор ООО «Земобслуживание»

И.И. Иванов П.П. Петров

ЗАКАЗЧИК	ПОДРЯДЧИК
ОАО «Рассвет» ИНН /КПП 7726533757 / 772601002 Адрес 123456,п.Новое хозяйство, Московская область р/с 1254665481321 в АКБ «Банк Москвы» (ОАО) к/с 301 018 105 000 000 002 20 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России БИК 044525220 ИНН банка 7702000406	ООО «Земобслуживание» ИНН/КПП 7726533756 / 772601001 Адрес: 123457, ул.Казакова, д.6, г.Москва р/с 122354165465456654 в АКБ «Банк Москвы» (ОАО) к/с 301 018 105 000 000 002 19 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России БИК 044525219 ИНН банка 7702000406

Акт № 546

сдачи-приемки работ

по договору 1-с от 01 сентября 2006 г.

г. Москва15 ноября 2006 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ПОДРЯДЧИКА Генеральный директор ООО «Земобслуживание Петров П.П. - с одной стороны, и представитель ЗАКАЗЧИКА Генеральный директор ОАО «Рассвет» Иванов И.И. - с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что в соответствии с календарным планом работ на 2 по календарному плану этапе были выполнены следующие работы:

Топографическая съёмка земельного участка ОАО «Рассвет» на площади 30 га

Представлены:

Полевые журналы, протоколы тахеометрической съёмки, схемы теодолитных ходов, схемы нивелирных ходов

Продукция удовлетворяет условиям договора и надлежащим образом оформлена. Стороны претензий друг к другу не имеют.

Договорная цена по договору	826 000,00 (восемьсот двадцать шесть тысяч рублей ноль копеек), в том числе НДС 18% 126 000,00(сто двадцать шесть тысяч рублей ноль копеек)
Сумма, перечисленная в качестве аванса (или за ранее выполненные работы)	247 800,00 (двести сорок семь тысяч восемьсот рублей ноль копеек), в том числе НДС 18% 37 800,00 (тридцать семь тысяч восемьсот рубля ноль копеек)
Договорная цена этапа 2	300 000,00 (триста тысяч рублей ноль копеек), в том числе НДС 18% 45 762,71 (сорок пять тысяч семьсот шестьдесят два рубля семьдесят одна копейка)
Выполнено работ на сумму согласно исполнительной смете № 1 (приложение к настоящему акту)	426 000,00 (Четыреста двадцать шесть тысяч рублей ноль копеек), в том числе НДС 18% 64 983,05(шестьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят три рубля пять копеек)
Следует к перечислению	178 200,00 (Сто семьдесят восемь тысяч двести рублей ноль копеек), в том числе НДС 18% 27 183,05 (двадцать семь тысяч сто восемьдесят три рубля пять копеек)

Настоящий акт является основанием для перечисления 178 200,00 (Сто семьдесят восемь тысяч двести рублей ноль копеек), в том числе НДС 18% 27 183,05 (двадцать семь тысяч сто восемьдесят три рубля пять копеек) ИСПОЛНИТЕЛЮ.

От ПОДРЯДЧИКА П.П. Петров	От ЗАКАЗЧИКА И.И.Иванов
___________________ “ 15 ” ноября 2006 г.	______________________ “ 15 ” ноября 2006 г.

Приложение

К договору № __1-с__от 01 сентября 2006 г.

УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ОАО «Рассвет» _________________И.И.Иванов «__14__» ___ноября___2006 г.	СОГЛАСОВАНО Генеральный директор ООО «Земобслуживание» _________________П.П, Петров «__14__» ___ноября___2006 г.

ПРОТОКОЛ

Соглашения и цене (смете)

от «_14_» ___ноября_____ 2006 г.

№ _1__

Номер этапа	Подробное содержание работ в соответствии с п.п. Календарного плана (приложение № 2)	Цена (тыс. руб.)	Основание
1	Подготовительные работы	126
2	Топографическая съёмка земельного участка ОАО «Рассвет» на площади 30 га	300
	Итого	426

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Руководителю «Роскартографии»

И.И. Иванову

от Генерального Директора ООО

«Земобслуживание».

П.П. Петрова

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас выдать лицензии сроком на 5 лет на геодезическую и картографическую деятельность.

Примечание:

К заявлению прилагаются:

Копия учредительных документов.

Копия свидетельства о государственной регистрации.

Копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

Квитанция об оплате лицензионного сбора.

Данные о кадровом составе предприятия и технической оснащенности.

«1» сентября 2006 г.

Л И Ц Е Н З И Я

на право выполнения проектно-изыскательских работ по землеустройству

Приказом (распоряжением) Федеральной службы Геодезии и Картографии России _

от 1 ноября 2006года №1234 предоставляется Обществу с Ограниченной _

Ответственностью «Земобслуживание»_____________(наименование предприятия (организации)

право на выполнение следующих проектно-изыскательских работ по землеустройству геодезической деятельности

Территория распространения лицензии город Москва и Московская область

Срок действия лицензии пять лет (до 1 ноября 2011 г.)

Особые условия выполнения работ нет

Дополнительные права и обязанности нет

Порядок контроля за выполнением работ 1 раз в 2 года

Сведения о государственной регистрации регистрационный № 1025501380266

(заполняется из свидетельства о государственной

выданный 18 августа 2006 г. Инспекцией Министерства Российской Федерации по

регистрации предприятия (организации)

налогам и сборам по городу Москва

Юридический адрес 109028, г.Москва,Казакова улица, дом 16

Расчетный счет 10254788952000001

Лицензия № МОГ-01760Г выдана 10 ноября 2006 г.

(дата выдачи)

Главный государственный инспектор Московской зоны по геодезическому надзору

(должность лица, выдавшего лицензию)

М. П. _____________ И.И, Дворник

(подпись) Ф. И О.

К Н И Г А

регистрации выдачи лицензий на право выполнения проектно-изыскательских

работ по землеустройству Федеральной службы Геодезии и Картографии России

№№ п/п	Наименование, юридич. адрес и расчет. счет предприятия (организации).	Сведения о гос. регистрации предприятия	Номер и дата приказа (распоряжения) о выдачи лицензии	Номер лицензии и дата выдачи	Вид выполненных проектно-изыскательных работ	Тер-рия распространения и срок действия лицензии	Ф.И.О. лица получившего лицензию, номер доверенности	Под пись	Ф.И.О. должностного лица выдавшего лицензию	Отметка о аннулировании лицензии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	ООО «Земобслуживание, 109028, г.Москва,Казакова улица, дом 16 10254788952000001	1025501380266 Выдана: 18.08.2006 г.	№1234 от 1 ноября 2006 г.	МОГ-01760Г выдан 10 ноября 2006 г.	Геодезическая деятельность	г.Москва и Московская область	П.П. Петров		И.И.Дворник	Приказ №123 от 1 декабря 2007 г.

П Р Е Д П И С А Н И Е

о приостановлении действия лицензии

На основании приказа (распоряжения) Федеральной службы Геодезии и Картографии России

от ” 10 ” ноября 2007г. № 4321 приостанавливается действие лицензии № МОГ-01760Г выданной “ 10 ” ноября 2006г.

ООО «Земобслуживание»

(наименование предприятий (организации)

Действие лицензии приостановлено на осуществление геодезической деятельности

(вид работ по землеустройству)

по причинам выявления недостоверных сведений, предоставленных

ООО «Земобслуживание»

(мотивированное обоснование принятого решения)

при получении лицензии

Предлагается Обществу с Ограниченной Ответственность. «Земобслуживание»

(наименование предприятия (организации))

Устранить недостоверные сведения в документах ООО «Земобслуживание»

(требования по устранению причин приостановления действия лицензии)

Действие лицензии

приостанавливается до “ 1 ” декабря 2007г.

Главный государственный

инспектор Московской

зоны по геодезическому

надзору __________ И.И.Дворник

(подпись) Ф. И. О.

П Р Е Д П И С А Н И Е

об аннулировании действия лицензии

На основании приказа (распоряжения) Федеральной службы Геодезии и Картографии России

от “1” декабря 2007г. № 123 аннулируется лицензия № МОГ-01760Г , выданная “ 10 ” ноября 20 06г. ООО «Земобслуживание»

(наименование предприятия (организации)

на осуществление геодезической деятельности

(вид работ по землеустройству)

по причинам выявления недостоверных сведений, предоставленных ООО «Земобслуживание»

(мотивированное обоснование принятого решения) при получении лицензии

Главный государственный

инспектор Московской

зоны по геодезическому

надзору __________ И.И.Дворник

(подпись) Ф. И. О.

договор обслуживание землеустроительный предприятие

Укрупненный расчет стоимости осуществления запроектированных мероприятий

№ п.п.	Перечень мероприятий	Объем (га, шт.)	Стоимость 1 ед. (тыс.руб.)	Общая стоимость осуществления мероприятия (тыс.руб.)
1	2	3	4	5
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.	Расширение и улучшение пашни за счет раскорчевки кустарнков, вырубок и пр. Создание ОКП, КП Осушение избыточно увлажненных пахотных земель Улучшение сенокосов: осушение Улучшение пастбищ: а) осушение в) срезка кочек Закладка садов Строительство магистральных дорог: Закладка защитных лесонасаждений: полезащитные и другие защитные полосы Строительство ферм а) МФ б) Фкрс Итого:	15 75 12 10 6 2 65 11 14 100 100	0,33 15,2 1,49 0,27 1,31 0,21 11,1 150 1,8 6,386 3,006	4,95 1140 17,88 2,7 7,86 0,42 721,5 1650 25,2 638,6 300,6 4509,71

Осуществление противоэрозионных мероприятий

Наименование мероприятий	Ед.измер.	Всего	в том числе
		V	C	2007 г.	200…г.	200…г.
				V	C	V	C	V	C
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.Организационно-хозяйственные и агротехнические а) выделение земель под: - сплошное облесение - залужение - .................. б) полосное размещение с.-х. культур и паров (ежегодные объемы) в) основные агротехнические приемы (ежегодные объемы): - Плоскорезная обработка - Обработка почвы поперек склона и по горизонталям - лункование, прерывистое бороздование, щелевание пашни - щелевание пастбищ и сенокосов.
2. Создание защитных лесных насаждений, всего........ в том числе: а) полезащитные лесополосы б) приводораздельные и водорегулирующие лесополосы в) прибалочные и приовражные лесополосы г) защитные лесонасаждения на песках и других неиспользуемых в с.-х. землях д) лесонасажд. вдоль водоемов	га	14	25,2	14	25,2
3. Строительство гидротехнических сооружений а) водозадерживающие валы б) плотины в) водонаправляющие сооружения г) водосбросные сооружения.	пог. м

Распределение массивов (участков), подлежащих освоению новых земель, по организациям-исполнителям с указанием очередности работ

№№ массивов (участков) на чер- теже	Название угодья	Площадь (га)	В какой вид угодья осваивается	Площадь (га)	Стоимость (тыс. руб.)	Очерёдность освоения	Наименование основных меро- приятий с указа- нием объемов работ (осушение, удаление кустар- ника и пр.)	Исполнители работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 2	пашня пашня	75 65	ОКП сад	75 65	15,2 721,5	1-4 гг. 1-3гг.		ООО «ОК» ООО «Сад»

ПАСПОРТ ....... ПОЛЯ .......................СЕВООБОРОТА

п\п	Показатели	Ед. изм.	№ участка
1	2	3	4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	1. Постоянные Площадь по проекту (всего) в т.ч. освоенная Типы почв Механический состав Балл экономической оценки Эродированность (слабая \ средняя) Средний уклон местности Экспозиция склона Форма склона Расчетная ширина Расчетная длина Среднее расстояние от производственного центра Глубина залегания грунтовых вод 2.Условно-постоянные Мощность гумусового горизонта Мощность пахотного слоя Категория эрозионной опасности Содержание гумуса Потенциальный смыв Допустимый смыв Водопроницаемость почв 3.Переменные Содержание по годам: рН (кислотность) 1990 1995 Р2О5 (фосфор) 1990 1995 К2О (калий) 1990 1995 Сроки посева: яровые, картофель Индекс затрат на обработку 1)пахотные работы 2)непахотные работы	га га - - (культ.) га/ га град - - м м км м см см - % т/га т/га - - - - число/месяц

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1.Бурихин Н.Н. и др. Землеустроительное проектирование и организация землеустроительных работ.2-е, перераб. И доп. Изд.М.,"Колос",1974.- 416с.

2.Волков С.Н. Экономика землеустройства - М.: Колос, 1996.- 239 с.

3. Землеустроительное проектирование. Под ред. В.Д. Кирюхина. М. , "Колос", 1976.- 528с.

4. Землеустроительное проектирование. Под ред. М. А. Гендельмана .-М.: Агропромиздат, 1986. - 511 с.

5. Землеустроительное проектирование. Под ред. С.Н. Волкова - М.: Колос , 1997. - с.

6. Комов Н.В., Родин А.З., Алакоз В.В. Земельные отношения и землеустройство в России. М. - Изд-во "Русслит",1995.-512с.

7. Комов Н.В. Управление земельными ресурсами в России: Российская модель землепользования и землевладения. М.:РУССЛИТ,1995.- 302с.

8.Научные основы землеустройства. Под ред. Проф. В.П. Троицкого.- М.: Колос, 1995.-176 с.

9.Сборник цен и общественно необходимых затрат труда (ОНЗТ) на изготовление проектной и изыскательской продукции землеустройства, земельного кадастра и мониторинга земель. - М.: Русслит,1996.- 320 с.

10.Основные положения землеустройства в СССР. М.-1991.-13с.

11. Е.В.Черкашина. Землеустроительное обслуживание - важный этап стабилизации сельскохозяйственного производства .Актуальные вопросы землеустройства, землепользования и земельного кадастра: сборник тезисов докладов и сообщений научно-практической конференции (4-6 декабря 1996г.). Выпуск 2.-Москва: Совет молодых ученых и специалистов ГУЗ,1997- 9-10 с.

12. Е.В.Черкашина. Место землеустроительного обслуживания в системе государственного управления земельными ресурсами. Сборник тезисов научно-практической конференции профессорско- преподавательского состава ГУЗ по итогам НИОКР за 1996 год (посвящена 850 -летию Москвы).-Москва, ГУЗ, 1997 - 66-68 с.

13. Е.В.Черкашина. Землеустроительный консалтинг - составная часть землеустроительного обслуживания сельскохозяйственных предприятий. Актуальные вопросы землеустройства, землепользования и земельного кадастра: сборник тезисов докладов и сообщений научно-практической конференции (4-6 декабря 1996 г.) Выпуск 1 - Москва: Совет молодых ученых и специалистов ГУЗ, 1996 - 14-15с.

Размещено на Allbest.ru